Документация об аукционе на право заключения муниципального контракта по поставке литературы для комплектования книжного фонда по 3 лотам для му «Централизованная библиотечная система г. Калуги»

М.П.

1. 
   Предмет контракта.
   
   1. 
      Предметом настоящего Контракта является поставка литературы для комплектования книжного фонда в количестве и с характеристиками в соответствии с Приложением 1 (далее - Товар), который приобретается «Заказчиком» у «Поставщика» на условиях, в порядке и в сроки, определяемые сторонами в настоящем Контракте.
      
   2. 
      Основание заключения Контракта протокол единой комиссии от __.__.2009 г. № ______ (Извещение № А424/09).
      
2. 
   Цена и порядок расчетов по контракту.
   
   1. 
      Стоимость поставляемого Товара составляет: ___________, в том числе НДС ________.
      
   2. 
      Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев подпункта 2.3. настоящего Контракта.
      
   3. 
      Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
      
   4. 
      При заключении Контракта Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной Поставщиком, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.
      
   5. 
      Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества Товаров и иных условий исполнения муниципального контракта.
      
   6. 
      Оплата по настоящему Контракту производится за счет бюджета муниципального образования «Город Калуга», путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика», указанного в настоящем Контракте. «Заказчик» считается исполнившим обязанность по оплате Товара с момента списания денежных средств с его счета.
      
   7. 
      В течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта Поставщику будет перечислен аванс в размере 50 % от стоимости товара на основании выставленного счета.
      
   8. 
      Окончательный расчет по факту поставок будет произведен в течение 10 дней со дня подписания накладной, на основании счета, накладной, счета-фактуры.
      
3. 
   Место поставки.
   
   1. 
      Товар поставляется по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3 (в место указанное Заказчиком - аптека).
      
4. 
   Обязательства сторон.
   
   1. 
      «Поставщик» обязуется:
      

1. 
   Поставить Товар, соответствующий установленным требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (ГОСТ, СанПиН), имеющий обязательное подтверждение соответствия.
   
2. 
   Поставить Товар новым, удовлетворяющим критериям качества, безопасности, не иметь дефектов, связанных с качеством изготовления.
   
3. 
   Поставляемый товар должен быть упакован, упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, обеспечивать нормальные условия при длительном хранении в складских помещениях.
   

1. 
   «Заказчик» обязуется:
   
   1. 
      Произвести оплату за поставляемый Товар по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта.
      
   2. 
      В течение 10 суток уведомить «Поставщика» об обнаруженных дефектах Товара.
      
   3. 
      Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара, поставленной «Поставщиком» в соответствии с условиями настоящего Контракта.
      
1. 
   Ответственность сторон.
   
   1. 
      За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.
      
   2. 
      В случае просрочки исполнения «Поставщиком» своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, «Поставщик» обязан возместить убытки, понесенные «Заказчиком», и уплатить неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от стоимости Товара. «Поставщик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».
      
   3. 
      «Заказчик» в случае просрочки исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, обязуется уплатить неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Поставщика».
      
   4. 
      Если «Поставщик» не приступает своевременно к исполнению своих обязательств по данному контракту или поставляет Товар не в соответствии со сроками указанными в настоящем Контракте, так что поставка к окончанию срока становится явно невозможной, «Заказчик» вправе требовать выплаты процентов за пользование суммой аванса (предоплаты) в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты процентов. Проценты выплачиваются независимо от уплаты убытков и неустойки.
      
   5. 
      Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Товара и несет риск убытков, связанных с ненадлежащим качеством поставляемого Товара.
      
   6. 
      Аванс возвращается «Поставщиком» «Заказчику» при расторжении контракта по обстоятельствам, за которые отвечает «Поставщик».
      
   7. 
      В случае поставки «Поставщиком» Товара ненадлежащего качества, а также неисполнения требований «Заказчика» о замене ненадлежащей Товара в установленный настоящим Контрактом срок, «Поставщик» уплачивает Заказчику штраф в размере стоимости не поставленного (не замененного) Товара.
      
   8. 
      Уплата процентов за пользование суммой аванса (предоплаты), уплата убытков и неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.
      
2. 
   Порядок поставки и приемки товара.
   
   1. 
      Поставка Товара осуществляется «Поставщиком» Поставка по заявке Заказчика в объемах, указанных в заявке по мере выхода книг из издательства в течение 30 дней со дня получения такой заявки. Конечный срок поставки - не позднее 15.12.2009.
      
   2. 
      Поставка Товара по Контракту производится по адресу, указанному в п. 3 настоящего Контракта, «Заказчика» силами и за счет средств «Поставщика» в помещение указанное «Заказчиком».
      
   3. 
      Товар считается принятым «Заказчиком» (дата поставки) после выполнения условий п.п. 4.1.1. – 4.1.6. и подписания накладной на поставленный Товар.
      
3. 
   Действие обстоятельств непреодолимой силы.
   
   1. 
      Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти и органов местного самоуправления.
      
   2. 
      Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
      
   3. 
      Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах, их влиянии на исполнение обязательств по Контракту и представить свидетельство, указанное в п. 7.2. настоящего Контракта.
      
4. 
   Расторжение контракта.
   
   1. 
      Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
      
   2. 
      В случае расторжения настоящего Контракта в соответствии с п. 8.1. настоящего Контракта при неисполнении или ненадлежащем исполнении «Поставщиком» своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, все расходы по расторжению настоящего Контракта несет «Поставщик».
      
5. 
   Срок действия контракта.
   
   1. 
      Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 31.12.2009.
      
   2. 
      Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от взятых на себя гарантийных обязательств по контракту, а также от ответственности за нарушение условий контракта.
      
6. 
   Особые условия.
   
   1. 
      В части неурегулированной настоящим Контрактом, стороны руководствуются законодательством РФ.
      
   2. 
      Все неурегулированные споры между сторонами по настоящему Контракту решаются в Арбитражном суде Калужской области.
      
   3. 
      Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
      
   4. 
      Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями обеими сторонами.
      
7. 
   Порядок рассмотрения споров.
   
   1. 
      Все споры и претензии, вытекающие из настоящего контракта, Стороны будут решать путем переговоров.
      
   2. 
      В случае не урегулирования спорных вопросов путем переговоров в течение 10 (десяти) дней, любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Калужской области.
      
   3. 
      Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
      
8. 
   Заключительные положения.
   
   1. 
      В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.
      
   2. 
      В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов она обязана информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу.
      
9. 
   Приложение
   
   1. 
      Техническое задание на поставку товара
      
   2. 
      Копии документов, подтверждающих страну происхождения Товара (при наличии таких документов).
      
10. 
    Реквизиты и подписи Сторон