О проведении открытого аукциона (А-05-07/09-кр)
Скачать 1.66 Mb.
|
| ГЛАВА V. Проект МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта Проект МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта по Лоту №1 Муниципальный контракт № …… с. Березовка «……»....………………..2009 г. Администрация Березовского сельского поселения, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главы администрации Чайкина Игоря Ивановича, действующего на основании Положения, и ………………………………, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ……………………………………………., действующего на основании ………………………, вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
Согласно решения единой комиссии (протокол №….. от ……………..2009г.) Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по капитальному ремонту здания административно-бытового корпуса КОС-1400, расположенного по адресу: с.Березовка (лот № 1) (далее объект) и сдать ее результат Заказчику.
2.1. Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств. 3. Стоимость работ по контракту. 3.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику, в текущих ценах составляет …………………………………………. с учетом НДС. 3.2. Стоимость работ по настоящему контракту определена на основании предложения наиболее низкой цены контракта победителем подрядных торгов (Подрядчика) и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. 3.3. Объем работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, определяется в пределах лимита выделяемых капитальных вложений на капитальный ремонт объекта за счет средств бюджета поселения на текущий год. 3.4. При изменении лимита финансирования капитальных вложений на капитальный ремонт объекта объемы работ и срок их выполнения уточняются с оформлением дополнительного соглашения к контракту. 4. Обязанности сторон 4.1. Подрядчик обязан: 4.1.1. Подрядчик обязуется приступить к работе с момента подписания контракта. 4.1.2. Выполнить работы в объеме и в сроки, установленные настоящим контрактом, графиком выполнения работ и локальным сметным расчётом, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта. 4.1.3. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту, оплата которых будет производиться в пределах сметной стоимости. 4.1.4. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, в соответствии со сметой (проектом) и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период работ. 4.1.5. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, использование которых может привести к угрозе безопасности строительных (ремонтных) работ. 4.1.6. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту и обеспечивать контроль по ходу выполняемых ими работ. 4.1.7. Привлечение специализированной субподрядной организации допускается с предоставлением лицензии и только после согласования с Заказчиком; 4.1.8. Обеспечить производство работ в полном соответствии со сметной документацией, ПОС и ППР. 4.1.9. Обязуется обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, действующими нормами, техническими условиями и регламентами. 4.1.10. Обеспечить на объектах необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ; 4.1.11. Своевременно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий его указаний о способе исполнения работы или иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 4.1.12. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 4.1.13. При готовности объекта письменно известить об этом Заказчика в 5 - дневный срок. 4.1.14. В 10-дневный срок после подписания акта по приемке объекта, вывезти с объекта принадлежащее ему имущество. 4.1.15. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта. 4.1.16. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4 рабочих дней об изменении места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом. 4.2. Заказчик имеет право: 4.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 4.3. Заказчик обязан: 4.3.1. Произвести приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделе 8 настоящего контракта. 4.3.2. В течение 3-х дней подписать формы КС-3, КС-2, предъявленные Подрядчиком, или возвратить с обоснованным письменным отказом. 4.3.3. При завершении работ оплатить выполненные Подрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим контрактом. 4.3.4. Осуществлять контроль и технический надзор выполненных работ согласно СНИП. 5. Сроки выполнения работ. 5.1. Срок выполнения работ: 21 день 5.2. Начало работ: с момента подписания контракта 6. Платежи и расчеты 6.1. Подрядчик, за три дня до окончания отчетного месяца, предъявляет Заказчику справку по Форме КС-3 с расшифровкой фактических объемов в актах приемки выполненных работ по форме КС-2 с предоставлением копий товарно-транспортных накладных, товарных чеков и т.п. в обоснование стоимости использованных материалов, определённой в локальном сметном расчёте как «стоимость по цене Поставщика» (приобретение по прайс-листам). 6.2. Оплата Заказчиком выполненных работ производится на расчетный счет Подрядчика в соответствии с предъявляемых Заказчику справок формы КС-3, КС-2 об объемах фактически выполненных работ и соответствующих документов в обоснование стоимости использованных материалов в соответствии с п. 6.1. 6.3. Окончательный расчет с Подрядчиком будет осуществляться после предоставления Подрядчиком Заказчику подписанного приемочной комиссией акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта (Приложение к муниципальному контракту). 6.4. Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Подрядчику с учетом всех ранее произведенных платежей. 6.5. Если Подрядчик после завершения работ по контракту оставит на строительной площадке принадлежащие ему материалы, Заказчик вправе задержать Подрядчику оплату выполненных работ до освобождения им объекта. 6.6. При привлечении Подрядчиком специализированной субподрядной организации для выполнения работ, расчеты за выполненные работы с ним осуществляет Подрядчик. 7. Производство работ. 7.1. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за сроками выполнения и качеством работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям контракта, совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы. 7.2. Заказчик вправе вносить любые изменения в объём работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для подрядчика, с указанием изменить характер или качество, или вид любой части работы. Изменения и дополнения должны быть внесены Заказчиком в проектно-сметную документацию и согласованы с проектной организацией. 7.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах, устранения недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта осуществляет и оплачивает Подрядчик, для чего Подрядчик обязан самостоятельно заключить договоры на необходимые подсоединения коммуникаций и их оплату. 7.4. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и регламентам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. 7.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 7.6. Если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком. 7.7. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства и по окончании работ с представлением документов об утилизации отходов. 7.8. Охрану объекта осуществляет Подрядчик. 8. Приемка работ. 8.1. Подрядчик должен представлять Заказчику акты и справки формы КС-2 и КС-3, подписанные представителем Подрядчика. 8.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. 8.3. При приёмочном контроле должна быть представлена следующая документация: - сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, применённых при производств строительно-монтажных работ; - сертификаты пожарной безопасности, гигиенические сертификаты, - акты освидетельствования скрытых работ; - согласования на замену материалов и конструкций; - акты, протоколы испытаний инженерных систем водопровода, канализации и отопления, вентиляции; - общий журнал работ. 9. Гарантии и качество. Подрядчик гарантирует: -выполнение всех работ в полном объеме и в сроки , определенные настоящим контрактом; - качество выполнения всех работ в соответствии с действующими техническими нормами; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. - гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом (реконструкцией) объекта. - если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружаться дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. - наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика, - если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого Исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком. 10. Ответственность сторон 10.1. Риск случайной гибели Объекта работ или его части по ходу работ до сдачи их Заказчику несет Подрядчик. 10.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 10.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями. 10.4. За нарушение сроков сдачи объекта (сроков выполнения этапов работ) Подрядчик уплачивает Заказчику пени за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости работ по контракту (стоимости этапов работ), начиная со дня, следующего после истечения срока исполнения обязательств. Заказчик вправе удержать пени с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае, если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы пени, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке. 10.5. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма штрафа, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в расчете Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику. 10.6. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения нарушений. 10.7. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком Подрядчик вправе потребовать выплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, начиная со дня, следующего после истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. 10.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 10.9. До сдачи объекта Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам, кроме случаев, связанных с обстоятельством непреодолимой силы, если причинённый вред произошёл по вине Подрядчика. 11. Условия расторжения контракта. 11.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях: 11.1.1. Подрядчик в течение 10 дней со дня начала выполнения работ, установленного п. 4.1.1. настоящего контракта, не приступил к выполнению работ; 11.1.2. Нарушения Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных аукционной документацией; 11.1.3 Аннулирование временного разрешения или лицензии на осуществление данного вида работ, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ; 11.1.4. Низкое качество работ; 11.1.5. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, когда срок окончания работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на 10 дней. 12. Заключительные положения. 12.1. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, по соглашению сторон или в судебном порядке. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме. 12.2. Если любой из пунктов контракта или его часть окажется недействительным вследствие какого-либо закона, он будет считаться отсутствующим в контракте, при этом остальные остаются в силе. 12.3. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его подписания. 12.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае недостижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края. 13. Реквизиты и подписи сторон Заказчик Администрация Березовского сельского поселения ИНН 5918018321, КПП 591801001 текущий счет в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю 402 048 1000 0000 000 458 БИК 045773001 лицевой счет 025 630 138 10 в управлении финансов и налоговой политики администрации Березовского муниципального района Пермского края Глава администрации Березовского сельского поселения_________________________________________________И.И. Чайкин м.п. (подпись) Подрядчик м.п. Директор___________________________________________________________________________________ Приложение к проекту муниципального контракта УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации Березовского сельского поселения ________________ И.И.Чайкин «_____»_______________ 2009г. АКТ Приемки законченных работ по капитальному ремонту Комиссия, действующая на основании распоряжения __________________________________________________________________________________________ В составе председателя: Членов комиссии: Произвела приемку работ выполненных ____________________________ (организация, выполняющая работы) по капитальному ремонту: Комиссии предоставлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по капитальному ремонту: _________________________________________________________________________ На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра (перечислить все выявленные отступления, указать по какой причине отступления произошли, кем и когда согласованы): В процессе ремонта имелись следующие отступления от утвержденной сметы __________________________________________ Полная сметная стоимость ремонта (по утвержденной сметной документации) ___________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ _______________________________________________________________________ Решение приемочной комиссии ____________________________________________________________________ Передать на хранение рассмотренные комиссией документы: ____________________ Приложение к акту: ____________________________________________________________________ Председатель комиссии: Члены комиссии: Проект МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта по Лоту №2 Муниципальный контракт № …… с. Березовка «……»....………………..2009 г. Администрация Березовского сельского поселения, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главы администрации Чайкина Игоря Ивановича, действующего на основании Положения, и ………………………………, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ……………………………………………., действующего на основании ………………………, вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
Согласно решения единой комиссии (протокол №….. от ……………..2009г.) Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по капитальному ремонту насосной станции 1-го подъема к жилым домам, расположенного по адресу: с.Березовка, (лот № 2) (далее объект) и сдать ее результат Заказчику.
2.1. Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств. 3. Стоимость работ по контракту. 3.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику, в текущих ценах составляет …………………………………………. с учетом НДС. 3.2. Стоимость работ по настоящему контракту определена на основании предложения наиболее низкой цены контракта победителем подрядных торгов (Подрядчика) и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. 3.3. Объем работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, определяется в пределах лимита выделяемых капитальных вложений на капитальный ремонт объекта за счет средств бюджета поселения на текущий год. 3.4. При изменении лимита финансирования капитальных вложений на капитальный ремонт объекта объемы работ и срок их выполнения уточняются с оформлением дополнительного соглашения к контракту. 4. Обязанности сторон 4.1. Подрядчик обязан: 4.1.1. Подрядчик обязуется приступить к работе с момента подписания контракта. 4.1.2. Выполнить работы в объеме и в сроки, установленные настоящим контрактом, графиком выполнения работ и локальным сметным расчётом, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта. 4.1.3. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту, оплата которых будет производиться в пределах сметной стоимости. 4.1.4. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, в соответствии со сметой (проектом) и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период работ. 4.1.5. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, использование которых может привести к угрозе безопасности строительных (ремонтных) работ. 4.1.6. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту и обеспечивать контроль по ходу выполняемых ими работ. 4.1.7. Привлечение специализированной субподрядной организации допускается с предоставлением лицензии и только после согласования с Заказчиком; 4.1.8. Обеспечить производство работ в полном соответствии со сметной документацией, ПОС и ППР. 4.1.9. Обязуется обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, действующими нормами, техническими условиями и регламентами. 4.1.10. Обеспечить на объектах необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ; 4.1.11. Своевременно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий его указаний о способе исполнения работы или иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 4.1.12. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 4.1.13. При готовности объекта письменно известить об этом Заказчика в 5 - дневный срок. 4.1.14. В 10-дневный срок после подписания акта по приемке объекта, вывезти с объекта принадлежащее ему имущество. 4.1.15. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта. 4.1.16. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4 рабочих дней об изменении места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом. 4.2. Заказчик имеет право: 4.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 4.3. Заказчик обязан: 4.3.1. Произвести приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделе 8 настоящего контракта. 4.3.2. В течение 3-х дней подписать формы КС-3, КС-2, предъявленные Подрядчиком, или возвратить с обоснованным письменным отказом. 4.3.3. При завершении работ оплатить выполненные Подрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим контрактом. 4.3.4. Осуществлять контроль и технический надзор выполненных работ согласно СНИП. 5. Сроки выполнения работ. 5.1. Срок выполнения работ: 21 день 5.2. Начало работ: с момента подписания контракта 6. Платежи и расчеты 6.1. Подрядчик, за три дня до окончания отчетного месяца, предъявляет Заказчику справку по Форме КС-3 с расшифровкой фактических объемов в актах приемки выполненных работ по форме КС-2 с предоставлением копий товарно-транспортных накладных, товарных чеков и т.п. в обоснование стоимости использованных материалов, определённой в локальном сметном расчёте как «стоимость по цене Поставщика» (приобретение по прайс-листам). 6.2. Оплата Заказчиком выполненных работ производится на расчетный счет Подрядчика в соответствии с предъявляемых Заказчику справок формы КС-3, КС-2 об объемах фактически выполненных работ и соответствующих документов в обоснование стоимости использованных материалов в соответствии с п. 6.1. 6.3. Окончательный расчет с Подрядчиком будет осуществляться после предоставления Подрядчиком Заказчику подписанного приемочной комиссией акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта (Приложение к муниципальному контракту). 6.4. Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Подрядчику с учетом всех ранее произведенных платежей. 6.5. Если Подрядчик после завершения работ по контракту оставит на строительной площадке принадлежащие ему материалы, Заказчик вправе задержать Подрядчику оплату выполненных работ до освобождения им объекта. 6.6. При привлечении Подрядчиком специализированной субподрядной организации для выполнения работ, расчеты за выполненные работы с ним осуществляет Подрядчик. 7. Производство работ. 7.1. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за сроками выполнения и качеством работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям контракта, совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы. 7.2. Заказчик вправе вносить любые изменения в объём работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для подрядчика, с указанием изменить характер или качество, или вид любой части работы. Изменения и дополнения должны быть внесены Заказчиком в проектно-сметную документацию и согласованы с проектной организацией. 7.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах, устранения недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта осуществляет и оплачивает Подрядчик, для чего Подрядчик обязан самостоятельно заключить договоры на необходимые подсоединения коммуникаций и их оплату. 7.4. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и регламентам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. 7.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 7.6. Если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком. 7.7. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства и по окончании работ с представлением документов об утилизации отходов. 7.8. Охрану объекта осуществляет Подрядчик. 8. Приемка работ. 8.1. Подрядчик должен представлять Заказчику акты и справки формы КС-2 и КС-3, подписанные представителем Подрядчика. 8.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. 8.3. При приёмочном контроле должна быть представлена следующая документация: - сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, применённых при производств строительно-монтажных работ; - сертификаты пожарной безопасности, гигиенические сертификаты, - акты освидетельствования скрытых работ; - согласования на замену материалов и конструкций; - акты, протоколы испытаний инженерных систем водопровода, канализации и отопления, вентиляции; - общий журнал работ. 9. Гарантии и качество. Подрядчик гарантирует: -выполнение всех работ в полном объеме и в сроки , определенные настоящим контрактом; - качество выполнения всех работ в соответствии с действующими техническими нормами; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. - гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом (реконструкцией) объекта. - если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружаться дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. - наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика, - если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого Исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком. 10. Ответственность сторон 10.1. Риск случайной гибели Объекта работ или его части по ходу работ до сдачи их Заказчику несет Подрядчик. 10.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 10.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями. 10.4. За нарушение сроков сдачи объекта (сроков выполнения этапов работ) Подрядчик уплачивает Заказчику пени за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости работ по контракту (стоимости этапов работ), начиная со дня, следующего после истечения срока исполнения обязательств. Заказчик вправе удержать пени с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае, если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы пени, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке. 10.5. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма штрафа, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в расчете Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику. 10.6. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения нарушений. 10.7. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком Подрядчик вправе потребовать выплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, начиная со дня, следующего после истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. 10.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 10.9. До сдачи объекта Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам, кроме случаев, связанных с обстоятельством непреодолимой силы, если причинённый вред произошёл по вине Подрядчика. 11. Условия расторжения контракта. 11.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях: 11.1.1. Подрядчик в течение 10 дней со дня начала выполнения работ, установленного п. 4.1.1. настоящего контракта, не приступил к выполнению работ; 11.1.2. Нарушения Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных аукционной документацией; 11.1.3 Аннулирование временного разрешения или лицензии на осуществление данного вида работ, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ; 11.1.4. Низкое качество работ; 11.1.5. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, когда срок окончания работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на 10 дней. 12. Заключительные положения. 12.1. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, по соглашению сторон или в судебном порядке. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме. 12.2. Если любой из пунктов контракта или его часть окажется недействительным вследствие какого-либо закона, он будет считаться отсутствующим в контракте, при этом остальные остаются в силе. 12.3. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его подписания. 12.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае недостижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края. 13. Реквизиты и подписи сторон Заказчик Администрация Березовского сельского поселения ИНН 5918018321, КПП 591801001 текущий счет в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю 402 048 1000 0000 000 458 БИК 045773001 лицевой счет 025 630 138 10 в управлении финансов и налоговой политики администрации Березовского муниципального района Пермского края Глава администрации Березовского сельского поселения_________________________________________________И.И. Чайкин м.п. (подпись) Подрядчик м.п. Директор___________________________________________________________________________________ Приложение к проекту муниципального контракта УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации Березовского сельского поселения ________________ И.И.Чайкин «_____»_______________ 2009г. АКТ Приемки законченных работ по капитальному ремонту Комиссия, действующая на основании распоряжения __________________________________________________________________________________________ В составе председателя: Членов комиссии: Произвела приемку работ выполненных ____________________________ (организация, выполняющая работы) по капитальному ремонту: Комиссии предоставлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по капитальному ремонту: _________________________________________________________________________ На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра (перечислить все выявленные отступления, указать по какой причине отступления произошли, кем и когда согласованы): В процессе ремонта имелись следующие отступления от утвержденной сметы __________________________________________ Полная сметная стоимость ремонта (по утвержденной сметной документации) ___________________________________________________________________ Договорная цена в твердых ценах _____________________ Фактическая стоимость ремонта ______________________ ЗАКЛЮЧЕНИЕ _______________________________________________________________________ Решение приемочной комиссии ____________________________________________________________________ Передать на хранение рассмотренные комиссией документы: ____________________ Приложение к акту: ____________________________________________________________________ Председатель комиссии: Члены комиссии: |
Похожие:
 | О проведении открытого аукциона в электронной форме Заказчик, указанный в настоящей документации о проведении открытого аукциона в электронной форме (далее также Документация), проводит... | | Извещение о проведении открытого аукциона № А424/09 по размещению... Наименование: Городская Управа в лице управления экономики и имущественных отношений |
| Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме Оказание услуг по получению данных о фактическом загрязнении атмосферного воздуха на селитебных территориях в зонах влияния предприятий,... | | Обоснование формирования начальной (максимальной) цены контракта... Способ размещения заказа: открытого аукциона в электронной форме на поставку товара |
 | Извещение о проведении открытого аукциона Способ закупки: открытый... «молодежная культура», «молодежная субкультура», «молодежная контркультура» и т д | | Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу |
| Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу | | Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу |
| Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско правового договора на поставку учебников для нужд мбоу сош №28... | | Документация открытого аукциона |
| Iii информационная карта электронного аукциона В части III "информационная карта электронного аукциона" содержится информация для данного конкретного электронного аукциона, которая... | | О проведении открытого аукциона Заказчик: фгаоу впо «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова», 163002, г. Архангельск, наб. Северной... |
| Документация открытого аукциона на право заключить государственный... Выполнение работ по завершению строительства объекта «Строительство спортивного комплекса за школой №135 (ул. Корейская, д. 22) в... | | О внесении изменений в документацию о проведении открытого аукциона... «Реконструкция здания школы №2 в районном центре Большая Черниговка» среди субъектов малого предпринимательства для министерства... |
| Извещение о проведении открытого запроса предложений поставка 3 дгу... Заказчик/организатор настоящим объявляет о проведении открытого запроса предложений и предлагает поставщикам подавать заявки на участие... | | Документация о закупке путем проведения открытого аукциона в электронной форме Открытый аукцион в электронной форме проводится заказчиком в соответствии с требованиями раздела 5 Положения о закупке миэт |
