Скачать 490.79 Kb.
|
2.2.2. Осуществить проверку при приемке Товара по качеству. 2.2.3. Оплатить купленный Товар в срок, установленный договором. 2.3. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар, Заказчик вправе отказаться от исполнения данного договора. 2.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками Товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Общая сумма настоящего договора составляет ___________________________(_________) рублей. 3.2. Расчетная стоимость единицы Товара (штук): 1 - Система автоматического вождения Trimble EZ-Pilot ___________________ рублей. 2 - Система параллельного вождения Raven Cruizer II ___________________ рублей 3 - Система параллельного вождения Trimble CFX-750 ___________________ рублей Цена договора включает все расходы Поставщика на доставку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика связанные с исполнением договора. 3.3. Оплата за Товар производится Заказчиком по безналичному расчету без предоплаты (аванса) по факту поставки всей партии товара в течение 40 банковских дней после подписания акта приема-передачи Товара на основании товарно-транспортной накладной, счета и счета-фактуры Поставщика. 3.4.Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия договора не допускается. 4. УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ И ДОСТАВКИ 4.1. Поставка Товара осуществляется в течение 2 рабочих дней после подписания настоящего договора. 4.2. Пункт доставки: Краснодарский край, Красноармейский район, п. Октябрьский, ул. Гаражная, 19 ЦМС Заказчика. 4.3. Передачу Товара Поставщик оформляет товарно-транспортной накладной, счетом-фактурой и документами, подтверждающими качество Товара. При получении Товара и документов, сопровождающих его, Заказчик надлежащим образом оформляет соответствующие документы и возвращает по одному экземпляру Поставщику. Датой передачи Товара считается дата подписания представителем Заказчика товаротранспортной накладной после выгрузки Товара на склад Заказчика. 4.4. Документами, подтверждающими качество Товара, являются Сертификат соответствия товара, выданный в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 30 июля 2002 года № 64 «О номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации, и номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии», а также сертификат качества на товар и (или) другие документы, подтверждающие соответствие качественных характеристик поставляемого товара, требованиям Заказчика. 4.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента передачи его в соответствии с п. 4.3. настоящего Договора. 5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ТОВАРА 5.1. Поставщик гарантирует поставку Товара, обладающего качественными характеристиками и соответствующего требованиям, установленным действующим в Российской Федерации ГОСТ, указанным в Приложении №1; 1/1; 1/2 5.2. Продолжительность гарантийного срока на поставляемый Товар, при условии надлежащего его хранения, составляет один год с момента передачи Товара в соответствии с п. 4.3 настоящего договора. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. Стороны несут ответственность за исполнение принятых обязательства в соответствии с настоящим договором, а в случаях, не урегулированных договором, в соответствии с действующим законодательством РФ. 6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком сроков поставки Товара, указанных в пункте 4.1. договора, Поставщик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены договора, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного срока поставки Товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 6.3. При поставке Товара, не соответствующего качественным характеристикам, установленным в Приложении № 1; 1/1; 1/2 к Извещению, Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены поставленной партии Товара и заменить некачественный Товар за свой счет в течение 1 рабочего дня со дня выявления нарушения. При этом услуги по проведению независимой экспертизы качества Товара возмещаются Поставщиком. 6.4. Заказчик несет ответственность в виде неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты неустойки, начисляемый за каждый день просрочки исполнения обязательства. Заказчик освобождается от неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 7. УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТОРОН ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора «форс-мажор» означает события, находящиеся вне разумного контроля Стороны и, приводящие к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным, или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия. 7.2. Форс-мажором не является события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору. 7.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором. 7.4. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 1(одного) месяца, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков. 7.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему договору. 7.6.Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14(четырнадцать) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и так же, как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий. 7.7. Дальнейшая судьба настоящего договора в таких случаях должна быть определена соглашением Сторон, при не достижении согласия Стороны вправе обратиться в суд для решения этого вопроса. 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 8.2. При не урегулировании Сторонами спора в до судебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Краснодарского края. 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. 9.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 10.1. Дополнительные условия: 10.1.1. Прибытие по гарантии не позднее 12 часов с момента оповещения по телефону 10.1.2. Наличие сервисного центра не далее 130 км от предприятия Заказчика 10.1.3. ПРОИЗВЕСТИ: Монтаж, настройку, запуск в эксплуатацию оборудования. Обучение персонала Покупателя работе с оборудованием провести в хозяйстве. 10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством. 10.3. Настоящий договор составлен в 2(двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, второй — у Заказчика. 10.4. Любые изменения и дополнения к договору являются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 10.5. При изменении юридического адреса и/или банковских реквизитов у одной из Сторон, Сторона, у которой произошли изменения, должна незамедлительно уведомить в письменной форме другую Сторону. 11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Техническое задание Приложение № 1 к договору № _____________ от __________________2013г Сведения о качестве товара ( заполняется в соответствии с предложением Поставщика)
Платформа для трактора Беларус Устройство подруливания Инструкция по эксплуатации
Монтаж, настройку, запуск в эксплуатацию оборудования. Обучение персонала Покупателя работе с оборудованием провести в хозяйстве.
Поставщик: Заказчик: Директор ФГУП РПЗ «Красноармейский» ВНИИ риса Россельхозакадемии ______________ ________________ С. В. Кизинёк М.П. М.П. Техническое задание Приложение № 1/1 к договору № _____________ от __________________2013г Сведения о качестве товара ( заполняется в соответствии с предложением Поставщика)
Курсоуказатель; Улучшенная антенна типа Helix; Крепление на присоске; Кабель питания от прикуривателя 10-30 В; Металлическая пластина для пластиковых крыш тракторов; Руководство по эксплуатации на русском языке. ПРОИЗВЕСТИ: Монтаж, настройку, запуск в эксплуатацию оборудования. Обучение персонала Заказчика работе с оборудованием провести в хозяйстве.
Поставщик: Заказчик: Директор ФГУП РПЗ «Красноармейский» ВНИИ риса Россельхозакадемии ______________ ________________ С. В. Кизинёк М.П. М.П. Техническое задание Приложение № 1/2 к договору № _____________ от __________________2013г |
О проведении запроса котировок Управление муниципального заказа администрации города Тамбова (392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 21а, комната 711, тел. 72-40-56... | Извещение о проведении запроса котировок Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации | ||
Извещение о проведении запроса котировок №07508-15 Заказчик-Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Городской округ Климовск» | Извещение о проведении запроса котировок цен Поставка Сортировочной установки chieftain 1700 powerscreen -1 (одна) единица для предоставления в лизинг | ||
Извещение о проведении запроса котировок В цену товара включаются все расходы, которые поставщик данного товара несет по его доставке | Извещение о проведении запроса котировок Поставка учебников для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Советская средняя общеобразовательная школа»... | ||
Извещение о проведении запроса котировок Наименование: Отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике администрации муниципального образования... | Извещение о проведении запроса котировок цен Уполномоченный орган по размещению заказов – Комитет по развитию территории города и инвестиционной политике администрации Чайковского... | ||
Извещение о проведении запроса котировок на поставку литературы для... Заказчик: Кяхтинский комитет по культуре мо «Кяхтинский район». 671840, Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Ленина 33, каб. №37, тел.... | Извещение 190 зк о размещении муниципального заказа путем проведения... Администрации города, расположенный по адресу: 141980, г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2 (номер контактного телефона: (49621)... | ||
Извещение о проведении открытого запроса предложений поставка 3 дгу... Заказчик/организатор настоящим объявляет о проведении открытого запроса предложений и предлагает поставщикам подавать заявки на участие... | Му «Управление культуры» администрации города Снежинска. Почтовый адрес Извещение от 24. 05. 2007 г. №11 о проведении запроса котировок му «Управлением культуры» администрации города Снежинска по выбору... | ||
Книжной продукции ... | Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок... Волкогонова О. Д., Сидорова Н. М. Основы философии: учебник для спо. – М.: Ид «форум»: инфра-м, 2006 | ||
О проведении запроса котировок на поставку оборудования для мс(К)аоу «С(К)ош VII, VIII вида» | О проведении запроса котировок цен Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение культуры «Объединение библиотек» |