СТАТЬЯ 28.Патентные права и условия конфиденциальности Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 28.4 настоящего Контракта.
Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Контракта сведения за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Контракта.
В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения патентного или авторского права, товарной марки или названий, полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.
Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного или авторского права, товарной марки или названий, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.
Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий Субподрядчикам, Организациям по авторскому надзору, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, а также иным органам обязанность предоставления информации которым предусмотрена в соответствии с действующим законодательством.
СТАТЬЯ 29.Форс-мажорные обстоятельства Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.
Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено компетентным органом власти.
Срок действия Контракта автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.
Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Контракту либо о расторжении Контракта.
СТАТЬЯ 30. Урегулирование споров. Арбитраж 30.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Контракта или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров либо путем применения претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
30.2. При неурегулировании споров и разногласий путем переговоров либо путем применения претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
В случае неоплаты Подрядчиком признанных претензионных требований Заказчика либо непредставления Подрядчиком в установленный срок мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований до их урегулирования из суммы оплаты за выполненные и принятые Работы.
СТАТЬЯ 31.Расторжение Контракта 31.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке полностью или частично, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в том числе, в случаях:
31.1.1. когда Подрядчик по своей вине допустил нарушение сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ (Приложение 2), более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
31.1.2. если Подрядчик в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней от сроков, установленных «Графиком выполнения работ» (Приложение 2) не приступил к выполнению работ.
31.1.3. когда Подрядчик:
- лишается разрешения на выполнение Работ и услуг;
- не предоставляет в течение 30 (Тридцати) календарных дней от установленного срока документы, подтверждающие заключение договоров страхования и оплату страховых премий, оговоренные в Статье 26 Контракта;
- не представляет в установленный срок сведения и документы, оговоренные в пункте 7.50 Контракта.
31.1.4. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Контрактом.
31.2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, оговоренным в пункте 31.1, вручается Подрядчику за 20 (Двадцать) календарных дней до даты одностороннего расторжения Контракта.
В этом случае Подрядчик обязан:
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта прекратить выполнение Работ и услуг на Объекте, сдать Заказчику фактически выполненные объемы работ по Контракту в порядке, установленном Статьями 17 и 21 Контракта;
не позднее даты расторжения Контракта, указанной в Уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Контракта, передать Заказчику по актам Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование поставки Заказчика, вывезти со Строительной площадки собственную Строительную технику и неиспользованные расходные материалы, а Заказчик обязан на основании акта сверки взаиморасчетов Сторон оплатить Подрядчику часть Контрактной цены, включая стоимость поставленных Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, в объеме, определяемом ими в Дополнительном соглашении к Контракту;
возвратить сумму аванса, перечисленную Заказчиком, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта, а также возместить Заказчику возникшие убытки.
31.3. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, оговоренным в пункте 31.1, а также возмещение понесенных Подрядчиком в этот период убытков Заказчиком не производятся.
31.4. В случае, если до даты одностороннего расторжения Контракта Подрядчик не передал Заказчику выполненные объемы работ по Контракту, Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование поставки Заказчика, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ и услуг.
31.5. Заказчик, отказавшийся от исполнения Контракта по основаниям, указанным в пункте 31.1 вправе с даты одностороннего расторжения Контракта привлечь для завершения Работ по Контракту нового Подрядчика.
31.6. В случае Расторжения Контракта по соглашению Сторон, порядок прекращения обязательств Сторон по Контракту определяется в Соглашении о расторжении Контракта.
СТАТЬЯ 32.Особые условия Все изменения и Дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Контракту.
После подписания Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Контракту, теряют силу.
В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.
Заказчик вправе в одностороннем порядке переуступить Инвестору все свои права и обязанности по настоящему Контакту, о чем Подрядчик должен быть уведомлен в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты такой переуступки.
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36) Стороны оформляют к Контракту Дополнительное соглашение, в котором подтверждают объем и стоимость фактически выполненных работ по Контракту, а также отсутствие взаимных претензий в указанной части.
СТАТЬЯ 33.Приложения к Контракту 33.1. Все Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.
33.2. Контракт и его Приложения являются взаимодополняющими.
33.3. Перечень Приложений к Контракту:
Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования.
График выполнения работ.
Перечень Рабочей документации.
Месячно-суточный график выполнения работ (Типовая форма).
Список субподрядчиков.
График поставки Материалов и Оборудования Заказчиком.
График поставки Материалов и Оборудования Подрядчиком (Типовая форма).
Спецификация на поставку Подрядчиком оборудования, не требующего монтажа (ОНМ), материалов и оборудования, передаваемых в резерв.
Ведомость переработки давальческих материалов поставки Заказчика (Типовая форма).
Реестр смонтированного оборудования поставки Заказчика (Типовая форма).
Реестр смонтированного оборудования поставки Подрядчика (Типовая форма).
Ведомость оборудования Заказчика, монтаж которого начат (Типовая форма).
Ведомость учета поставленных Подрядчиком оборудования, не требующего монтажа (ОНМ), материалов и оборудования, передаваемых в резерв (Типовая форма).
Отчет о ходе поставки Материалов и Оборудования Подрядчиком (Типовая форма).
Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (Типовая форма М-35).
Журнал учета выполненных работ (Типовая форма КС-6а).
Требования к помещениям, предоставляемым Заказчику Подрядчиком для организации Штаба строительства на Строительной площадке.
Анкета-заявление по страхованию строительно-монтажных рисков (Типовая форма).
Распорядительное письмо на перечисление денежных средств третьим лицам (Типовая форма).
Порядок формирования перечня работ для распределения контрактной цены к контрактам на выполнение строительно-монтажных работ по объектам инвестиционных проектов и объектам программ технического перевооружения, капитального ремонта магистральных нефте и нефтепродуктопроводов организаций системы «Транснефть (ОР-91.010.20-КТН-277-10).
Список участников (акционеров), Бенефициаров Подрядчика
Обращение о корректировке Рабочей документации (Типовая форма).
Соглашение о компенсации Подрядчиком затрат Заказчика по корректировке рабочей документации (Типовая форма).
Перечень документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику для разработки ППР.
График передачи документации Подрядчиком Заказчику для допуска к производству работ.
График передачи документации Заказчиком Подрядчику для производства работ.
График оформления документации и освидетельствования производства работ, выполняемых Подрядчиком.
Сравнительный анализ стоимости выполнения видов работ (Типовая форма).
СТАТЬЯ 34.Вступление Контракта в силу и Срок действия Контракта 34.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
34.2. Контракт утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Контракту.
34.3. Контракт составлен в 2-х экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
СТАТЬЯ 35.Реквизиты Сторон «ЗАКАЗЧИК»
Наименование организации: ОАО «Транссибнефть
Юридический адрес: 644033, Россия, г.Омск, ул. Красный путь, 111, корп.1
Почтовый адрес: 644033, Россия, г.Омск, ул. Красный путь, 111, корп.1
Тел: 3812) 65-35-02
Факс (3812) 691-234
Банковские реквизиты:
Р/с № 4070 2810 6000 6000 1098 ОАО Банк ВТБ г. Москва
К/с № 3010 1810 7000 0000 0187, БИК 044525187,
ИНН 550 202 0634, КПП 554 250 001, ОГРН 1025500514489. «ПОДРЯДЧИК» ПОДПИСИ СТОРОН:
От Заказчика:
Генеральный директор
ОАО "Транссибнефть"
______________________ (О.В. Чепурной)
«_____»____________________2012г.
От Подрядчика:
______________________ ()
«_____»____________________2012г. |