Скачать 486.97 Kb.
|
Условия конфиденциальности 4.1.Взаимоотношения Сторон, возникающие в рамках Договора, связанные с передачей конфиденциальной информации и соблюдения ее конфиденциальности, регулируются «Соглашением о конфиденциальности» и условиями Договора. 4.2.Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (два) года с момента прекращения его действия. 4.3.Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения условий Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и Договором. 5.2.В случае выполнения работ ненадлежащего качества, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3% от стоимости работ ненадлежащего качества, а также возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением своих обязательств. 5.3.В случае нарушения Подрядчиком по любым причинам, за исключением тех, которые очевидно свидетельствуют, что срыв сроков выполнения работ по Договору произошел по вине Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки и обязуется ее уплатить в месячный срок с момента предъявления требования.
5.5.Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ взимаются не более чем за 30 дней со дня истечения срока исполнения обязательства по оплате.
5.8. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, экологических требований, а также требований по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, создающих предпосылки для возникновения аварийной ситуации, инцидентов, травмирования, при планировании, технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами и уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере до 100 000 рублей за выявленные нарушения, а также расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением. Все перечисленные случаи в пункте фиксируются актом, подписанным уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя или работника Подрядчика. При составлении акта представитель или работник Подрядчика имеет право давать свои объяснения и возражения (в том числе и по его содержанию и оформлению), которые представитель Заказчика должен отразить в акте. В случае отказа представителя или работника Подрядчика от дачи объяснений, представители Заказчика делают соответствующую отметку в акте. Заказчик обязан направить его копию Подрядчику. После получения копии акта Подрядчик в течение 14 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем, о чем письменно известить Заказчика. В случае не получения Заказчиком в установленный срок от Подрядчика возражений и замечаний по акту, либо согласия с актом, то акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных данным пунктом. 5.9. За каждый факт появления работника Подрядчика (работника субподрядчика Подрядчика) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика (далее Объекты) в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Подрядчика (работников субподрядчика Подрядчика), находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. Фиксация таких фактов для целей настоящего пункта осуществляется в акте, составленном работниками Управления по режиму и защите информации Подрядчика, либо работниками частных охранных предприятий привлекаемых Подрядчиком. Одновременно с составлением акта работники Управления по режиму и защите информации Подрядчика информируют Субподрядчика по телефону диспетчерской службы Субподрядчика (тел.__________) о каждом факте обнаружения работника Субподрядчика на территории Объектов в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Субподрядчика, находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. Представитель Субподрядчика проинформированный по телефону диспетчерской службы имеет право прибыть для участия в составлении акта. В виду удаленности медицинских учреждений, получение медицинского заключения о нахождении в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения не требуется. Работник Субподрядчика, виновный в совершении проступка, указанного в настоящем пункте, должен быть ознакомлен с составленным актом под расписку. Отказ от подписания фиксируется в акте и не является препятствием для взыскания штрафа. Копия акта передается работнику либо представителю, прибывшему для составления акта по расписку. Акт, составленный в порядке, установленном настоящим пунктом, является безусловным основанием для взыскания штрафа в претензионном порядке. Выявление 3 (трех) фактов и более появления работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя), находящихся на территории Объектов, веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, даёт право Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков
6. Изменение и расторжение договора 6.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 6.2.Заказчик вправе в любое время по любым причинам в одностороннем порядке расторгнуть договор, письменно предупредив о своем намерении Подрядчика не менее чем за тридцать дней, оплатив Подрядчику все фактически выполненные работы на момент расторжения Договора, без возмещения каких-либо иных убытков. Прием-передача и оплата выполненных работ на момент досрочного расторжения договора, производится в порядке, установленном настоящим Договором. 6.3. Внесение изменений и дополнений в условия настоящего Договора, допускаются по соглашению Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, подписанными сторонами. 7. Форс-мажорные обстоятельства 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если указанное явилось следствием форс- мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которыми Стороны подразумевают следующие обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. 7.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 5 (Пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную Сторону права ссылаться в будущем на форс-мажорные обстоятельства. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной Палатой Российской Федерации либо иным государственным органом. 7.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят расчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств, а срок действия Договора продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств, но не выше 3 (трех) месяцев. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 3 (трех) месяцев, то Стороны проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия Договора либо о его расторжении.
8.1. Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. Сторона, имеющая претензию к другой стороне, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязанностей, предусмотренных Договором, до обращения в арбитражный суд должна направить другой стороне письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений. 8.2. Претензия принимается к рассмотрению при условии, что в ней указывается: а) требования заявителя претензии; б) сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке; в) фактические обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; г) правовое основание претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и известные заявителю претензии нормативно-правовые акты; д) перечень прилагаемых к претензии документов; е) иные сведения, необходимые для урегулирования спора. 8.3. Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или отклоняется) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения. В ответе на претензию указывается признание и непризнание требования, содержащиеся в претензии. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указывается: а) правовые основания отказа со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты и пункты настоящего Договора; б) фактические доказательства, обосновывающие отказ; в) перечень прилагаемых к претензии документов. 8.4. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию такой спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
|
Сессия I. Стратегия и методика выполнения съёмок Оценка запасов для управления живыми морскими ресурсами Баренцева моря и сопредельных вод – акцент | Российской федерации Вселенной; формирование профессиональных компетенций, определяющих готовность и способность бакалавра по профилю аэрокосмические... | ||
Российская федерация бюджетный кодекс российской федерации Российской Федерации требованиями, предъявляемыми к исполнительным документам, срокам предъявления исполнительных документов, перерыву... | Портфолио профессии Подготовка и выполнение перспективных и текущих планов технологической подготовки производства по внедрению технологии (механическая... | ||
Корсаковский синдром Этот вид нарушений памяти часто сочетается с конфабуляциями в отношении текущих событий и дезориентировкой в месте и времени. Два... | Доклад о лицензировании геодезических и картографических работ федерального... ... | ||
Учебно-методический комплекс дисциплины (ДС. Р. 23) Долгосрочная финансовая политика В случае отсутствия изменений и дополнений вместо содержания изменений вносится запись «Принята без изменений» | Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой... Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений | ||
“Государственная геодезическая сеть” Виды геодезических сетей | Тверской филиал Порядок предъявления исполнительных документов к исполнению и последствия его несоблюдения | ||
План работы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства... Атора Новосибирской области, членов Правительства Новосибирской области, руководителей структурных подразделений администрации Губернатора... | Название ресурса Учащийся может самостоятельно определять время, которое он отводит на выполнение части 1 и 2, но рекомендуется отводить на выполнение... | ||
Билеты по информатике 9 класс (теория кратко) Учащийся может самостоятельно определять время, которое он отводит на выполнение части 1 и 2, но рекомендуется отводить на выполнение... | Отчет Новый порядок образования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Амурской области | ||
Для выпускников основной школы о проведения гиа-9 в 2013 году Учащийся может самостоятельно определять время, которое он отводит на выполнение части 1 и 2, но рекомендуется отводить на выполнение... | Цифровые образовательные ресурсы, рекомендованные Институтом развития... Учащийся может самостоятельно определять время, которое он отводит на выполнение части 1 и 2, но рекомендуется отводить на выполнение... |