Скачать 406.36 Kb.
|
Контракт № 02567567/0067-12«Выполнение работ по ремонту входной группы лабораторного корпуса №27, ФГУП «ВНИИФТРИ» г.п. Менделеево «___» ____________ 2012 г. Федеральное государственнное унитарное предприятие «Всероcсийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Донченко Сергея Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона на основании Протокола № ______________ от_________________ заключили настоящий контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. В целях обеспечения нужд Заказчика Подрядчик в соответствии с требованиями и условиями настоящего контракта обязуется по техническому заданию Заказчика выполнить комплекс работ по ремонту входной группы лабораторного корпуса №27, ФГУП «ВНИИФТРИ» 1.2. Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем контракте. 1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, а также последовательность действий при выполнении работ и другие условия определяются в техническом задании (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта. 2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 2.1. Начало срока выполнения работ - с момента заключения контракта. 2.2. Сроки выполнения работ – в течение 45 рабочих дней с момента заключения контракта. 2.3. Подрядчик выполняет комплекс работ по ремонту собственными и/или привлеченными силами и средствами. 3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 3.1. Выполненные работы по количеству и качеству передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по актам приемки выполненных работ (КС-2, КС-3). При приемке представитель Заказчика проверяет объемы выполненных работ, измеряет геометрические размеры конструктивных элементов, соответствие выполненных работ техническому заданию, проверяет удостоверяющие документы и счета на материалы и изделия. Приемка работ сопровождается тщательным осмотром объектов, проверяется правильность выполнения всех конструктивных элементов и работ. 3.2. По выполнению работ Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию о проделанной работе, предусмотренную техническим заданием. 3.3. Акты приемки подписывается Сторонами в течение 10 календарных дней со дня передачи Подрядчиком отчетной документации Заказчику для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего контракта. Неподписание Заказчиком актов приемки в установленный срок допускается в том случае, если в течение указанного срока Заказчиком предъявлены мотивированные претензии в письменном виде. 3.4. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанных актов приемки выполненных работ или обоснованной претензии по отчетной документации, работы считаются выполненными. 3.5. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки выполнения работ Подрядчик обязан рассмотреть его и устранить недостатки в течение 10 календарных дней. 3.6. В случае досрочного выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности предоставить отчетную документацию для осуществления приемки выполненных работ, при этом цена настоящего контракта не может быть увеличена. 3.7. Датой выполнения работ по настоящему контракту является дата подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Дата выполнения работ по настоящему контракту не может быть позднее определенной в техническом задании. 3.8. Настоящий контракт считается выполненным после подписания Сторонами актов приемки выполненных работ, являющихся подтверждением завершения всех работ Подрядчиком. 3.9. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему контракту составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания акта сдачи-приемки. 4. ЦЕНА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 4.1. Цена настоящего контракта составляет ____________________________ рублей, в том числе НДС ___________________________ рублей и включает все затраты, издержки Подрядчика связанные с выполнением работ, в том числе: стоимость материалов и оборудования, затраты на доставку, страхование, командировочные расходы, затраты на уплату налогов, сборов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, т.е. является конечной. Авансирование составляет 30% от цены контракта, а именно ____________________________ рублей, в том числе НДС ___________________________ рублей. Окончательный расчет производится после завершения работ и подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) не позднее 30-ти календарных дней с момента подписания акта приемки. 4.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 4.3. В случае превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, при отсутствии дополнительного соглашения Сторон, такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счет. 4.4. Привлечение к выполнению работ по текущему ремонту третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему контракту. 4.5. Основанием для оплаты выполненных работ является акт приемки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3). 4.6. Оплата выполненных работ осуществляется за счет внебюджетных средств (собственных средств Заказчика). 4.7. Оплата выполненных работ по настоящему контракту производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика. 4.8. Датой оплаты считается дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению. 4.9. В случае сокращения объема, повлекших за собой необходимость приостановки выполнения работ по текущему ремонту Объектов, Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней составляют акт, отражающий стадию выполнения работ, наличие неиспользованных материальных ресурсов, временных сооружений, а также вопросы оплаты выполненных работ и понесенных затрат. 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 5.1. Подрядчик обязан: 5.1.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы, сдать Заказчику результат. Качество выполняемых работ должно соответствовать законодательству РФ, техническому заданию, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 3.04.03-85, СНиП 3.05.01-85 «Внутренние сантехнические работы», СНиП 33.05.06.-85 «Электротехнические устройства», СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляции, кондиционеры», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 5.1.2. Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами. 5.1.3. Обеспечить наличие на все используемые при выполнении работ материалы, изделия, конструкции соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов представить Заказчику за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, изделий и конструкций. 5.1.4. Обеспечить возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования. 5.1.5. Обеспечить вывоз всех принадлежащих Подрядчику строительных материалов и другого имущества в течение 5 календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных. 5.1.6. Обеспечить соблюдение на месте выполнения работ всех необходимых мер по пожарной безопасности, технике безопасности, охраны окружающей среды. 5.1.7. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями контракта. 5.1.8. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию и предоставлять ее Заказчику. 5.1.9. Устранять выявленные Заказчиком в процессе выполнения работ недостатки в течение 5 календарных дней с момента получения уведомления. 5.1.10. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту, в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. 5.1.11. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) перечень работ, выполненных ими, указывать в отчетной документации. 5.1.12. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченных к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков). 5.1.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом. 5.2. Подрядчик вправе: 5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания актов приемки выполнения работ, либо обоснованного отказа от их подписания в установленные сроки. 5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными актами приемки выполнения работ. 5.2.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего контракта. 5.3. Заказчик обязан: 5.3.1. При заключении настоящего контракта представить Подрядчику всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ. 5.3.2. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к объектам на все время выполнения работ. 5.3.3. Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика во взаимодействии с Подрядчиком по настоящему контракту, по осуществлению контроля и технического надзора (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ). 5.3.4. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика. 5.3.5. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках в ходе выполнения работ или при приемке исполненных обязательств. 5.3.6. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ. 5.3.7. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. 5.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом. 5.4. Заказчик вправе: 5.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту. 5.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 5.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему контракту. 5.4.4. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации. 5.4.5. Проверять соблюдение сроков совершения действий при выполнении работ, установленными в техническом задании, а также качество выполняемых работ, в любое время. 5.4.6. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего контракта. 5.4.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету контракта документацию и информацию 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере 0,1% стоимости работ. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. 6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 6.4. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере 0,1% стоимости работ. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. 6.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему контракту. 6.7. Стороны не несут ответственности по настоящему контракту, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Заказчик и Подрядчик не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту. 7.2. Досрочно контракт может быть расторгнут только по соглашению Сторон либо в судебном порядке в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в рамках настоящего Контракта, должны быть надлежащим образом оформлены, подписаны и переданы заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручены другой стороне под расписку, либо направлены по факсу (с последующим предоставлением оригинала в течении двух дней с момента получения факса) согласно реквизитам Сторон, указанных в разделе 9 настоящего Контракта. 9.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов. 9.3. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону, о вышеуказанных изменениях несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия. 9.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения между сторонами согласия (в течение месяца), спор подлежит окончательному разрешению в Арбитражном суде Московской области. 9.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.Техническое задание; 2. Смета работ по ремонту помещения № 514 лабораторного корпуса №28, ФГУП «ВНИИФТРИ» (разрабатывается поставщиком). 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по ремонту входной группы лабораторного корпуса №27, ФГУП «ВНИИФТРИ» 1. Характеристики выполняемых работ, а также используемых товаров и материалов Описание выполняемых работ
Основные используемые материалы
Приложение №2 к Контракту № 02567567/0067-12 от ___ _______ 2012 г. Смета работ по ремонту входной группы лабораторного корпуса №27, ФГУП «ВНИИФТРИ»
|
О проведении запроса котировок Управление муниципального заказа администрации города Тамбова (392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 21а, комната 711, тел. 72-40-56... | О проведении запроса котировок на поставку оборудования для мс(К)аоу «С(К)ош VII, VIII вида» | ||
О проведении запроса котировок цен Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение культуры «Объединение библиотек» | Извещение о проведении запроса котировок Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации | ||
Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Оао «Ростелеком», Тюменский филиал ОАО «Ростелеком» (далее – Заказчик) проводит запрос котировок, предмет и условия которого указаны... | О проведении запроса котировок Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (18007, г. Псков, ул. Конная, д. 6, тел. 56-14-79) | ||
О проведении запроса котировок цен на поставку Поставка учебной литературы в библиотеку гоу спо «Нижегородский технологический колледж» | Извещение о проведении запроса котировок цен Поставка Сортировочной установки chieftain 1700 powerscreen -1 (одна) единица для предоставления в лизинг | ||
Извещение о проведении запроса котировок №07508-15 Заказчик-Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Городской округ Климовск» | О проведении запроса котировок для субъектов малого предпринимательства ... | ||
Извещение о проведении запроса котировок В цену товара включаются все расходы, которые поставщик данного товара несет по его доставке | Извещение о проведении запроса котировок Поставка учебников для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Советская средняя общеобразовательная школа»... | ||
Извещение 190 зк о размещении муниципального заказа путем проведения... Администрации города, расположенный по адресу: 141980, г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2 (номер контактного телефона: (49621)... | Извещение о проведении запроса котировок Наименование: Отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике администрации муниципального образования... | ||
Извещение о проведении запроса котировок цен Уполномоченный орган по размещению заказов – Комитет по развитию территории города и инвестиционной политике администрации Чайковского... | Извещение о проведении запроса котировок на поставку литературы для... Заказчик: Кяхтинский комитет по культуре мо «Кяхтинский район». 671840, Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Ленина 33, каб. №37, тел.... |