Конкурсная документация по выбору подрядчика на выполнение работ «Геофизические исследования (гис) в процессе бурения Чайкинской параметрической скважины №367» Ярославль, 2012 г

Скачать 1.37 Mb.

Название	Конкурсная документация по выбору подрядчика на выполнение работ «Геофизические исследования (гис) в процессе бурения Чайкинской параметрической скважины №367» Ярославль, 2012 г
страница	8/23
Дата публикации	31.03.2015
Размер	1.37 Mb.
Тип	Конкурс

100-bal.ru > Право > Конкурс

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 23

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в административном или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, действия (бездействие) заказчика, Комиссии по закупкам, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

10.1. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником размещения заказа, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников конкурса - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников конкурса - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей конкурсной документацией;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора, Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 10.1. настоящей конкурсной документации и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком на своем сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.

10.3. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

10.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон, в случае невыполнения другой стороны своих обязательств или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.5. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных объемов работ, услуг и иных условий исполнения договора.

РАЗДЕЛ II ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на подлежащие закупке работы уточняют и/или дополняют положения Раздела I. «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА».

№ п.п	Ссылка на пункт конкурсной документации	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	Пункт 1.2	Наименование Заказчика	Открытое акционерное общество «Научно-производственный Центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли» (ОАО «НПЦ «Недра»), 150000, г. Ярославль, ул.Свободы 8/38,
		Контактная информация	Контактные лица: По документации: Богданович Олег Васильевич, тел.8 (4852) 32-83-88, e-mail: postmaster@nedra.ru, bars@nedra.ru По техническому заданию: Мурашова Татьяна Владимировна тел. 8 (4852) 32-84-72 e-mail: gis@nedra.ru , gf1gf1@mail.ru
		Адрес официального сайта	Сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.nedra.ru, раздел «Закупки»
2.	Пункт 1.3.1	Вид и предмет конкурса	Открытый конкурс по выбору подрядчика на выполнение работ «Геофизические исследования (ГИС) в процессе бурения Чайкинской параметрической скважины №367»
3.	Пункт 1.3.1, 1.4	Пространственные границы	Чайкинское поднятие юго-восточного склона Непско-Ботуобинской антеклизы, на границе с Предпатомским прогибом. Бассейн р. Чайка. Мамско-Чуйский район Иркутской области. Листы О-49-IX, X.
		Координаты скважины	59º13´24,8´´ с.ш., 111º34´27,7´´ в.д.
		Сроки выполнения работ	Начало: I квартал 2012 г.; окончание: IV квартал 2012 г.
		Начальная (максимальная) цена контракта	10 800 000 (десять миллионов восемьсот тысяч ) рублей Начальная (максимальная) цена обоснована на основании ранее выполненных работ, схожих по видам, условиям проведения и направленности
		Характеристика и объем выполняемых работ	В соответствии с Техническим (геологическим) заданием
4.	Пункт 1.5.	Форма оплаты, порядок оплаты	Безналичный расчет. Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте Договора.
5.	Пункт 1.6.1	Требования к Участникам размещения заказа	В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям, определенным в конкурсной документации.
	Пункт 1.6.2	Обязательные требования	Чтобы претендовать на право заключения Договора, Участник размещения заказа должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в п. 1.6.2. «Общие условия проведения конкурса» настоящей Конкурсной документации.
	Пункт 1.6.3	Требования, установленные Заказчиком	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.
6.	Пункт 1.7	Привлечение соисполнителей	Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать субподрядчиков.
7.	Пункт 1.9	Преференции	Не предусмотрены.
8.	Пункт 3.1	Формы заявки на участие в конкурсе.	Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.
9.	Пункт 3.3.1	Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе.	Заявка на участие должна быть подготовлена в соответствии с конкурсной документацией.
10.	Пункт 3.4.1 – 3.4.6	Требования к предложениям Участника размещения заказа о цене договора.	Цена, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену договора. В случае если цена, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Участник размещения заказа может произвести расчет цены договора согласно п. 4 Раздела III. Выполнение работ субподрядчиками в сметно-финансовом расчете цены договора рекомендуется указывать отдельными строками. Рекомендуется указывать расценки и цены по всем категориям и пунктам работ по объекту, описанным в Техническом (геологическом) задании.
11.	Пункт 3.4.5, 3.4.6	Валюта цены заявки на участие в конкурсе.	Предлагаемая Участником размещения заказа стоимость, включая цены по всем видам работ, должна быть выражена в рублях Российской Федерации.
12.	Пункт 3.5.1	Требования к описанию выполняемых работ	Участник размещения заказа представляет в составе заявки предложение о качестве работ, по форме, представленной в п.5 Раздела III. Такие предложения должны содержать подтверждения о соответствии предлагаемых к выполнению работ требованиям Конкурсной документации, и могут быть представлены в текстовой форме (пояснительная записка), в виде технических данных и должны включать описание методологии и технологии выполнения работ, в соответствии с Техническим (геологическим) заданием.
13.	Пункт 3.6.2	Обеспечение заявки на участие в конкурсе	Обеспечение заявки не установлено
14.	Пункт 3.7	Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе	Заявка на участие в конкурсе и все документы, приложенные к ней, подаются Участником размещения заказа в письменной форме. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, не допускается применение факсимильных подписей. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или уполномоченными лицами). Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке, в случае если указание на это содержится в конкурсной документации. Опись документов для участия в конкурсе предоставляется по форме согласно п. 1 Раздела III настоящей конкурсной документации. Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. Досрочное вскрытие конверта не является основанием для отмены и (или) оспаривания результатов конкурса.
15.	Пункт 4.1.	Место и срок подачи заявок на участие в конкурсе	Заявки на участие в конкурсе подаются со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте ОАО «НПЦ «Недра» Извещения о проведении конкурса, понедельник - пятница с 9-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-00 (время Московское) по адресу Заказчика 150000, г.Ярославль, ул.Свободы д.8/38, оф. 323. Начало подачи документации – 02 марта 2012 г. Окончание подачи документации – 21 марта 2012 г. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе рекомендуется подавать на заседание Комиссии по закупкам непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу Заказчика 150000, г.Ярославль, ул.Свободы д.8/38 Участник размещения заказа при отправке заявки на участие в конкурсе по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или признана опоздавшей. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и Конкурсную документацию.
16.	Пункт 5.1	Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты 21.03.2012 в 10-00 (время местное) по адресу Заказчика 150000, г.Ярославль, ул.Свободы д.8/38,оф. 301. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лицо, в случае осуществления действий от имени Участника размещения заказа (подача заявки на участие в конкурсе, отзыв заявки на участие в конкурсе, внесение изменений в заявку на участие в конкурсе) должно подтвердить свои полномочия на совершение указанных действий.
17.		Место и дата рассмотрения Заявок на участие в открытом конкурсе	150000, г. Ярославль, ул. Свободы, 8/38 21 марта 2012 г. в 10:00 (время Московское), оф. 301.
18.		Место и дата подведения итогов открытого конкурса	150000, г. Ярославль, ул. Свободы, 8/38 22 марта 2012 г. в 14-00 (время Московское), оф. 301.
19.	Пункт 7.1.3, 7.2.1	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе	№ п/п	Наименование критерия оценки заявок	Значимость критерия, в %
			1	Цена договора	70
			2	Квалификация участников конкурса, в том числе подкритерии:	30
			2.1.	Опыт работы
			2.2.	Наличие производственных мощностей, технологическое оборудование
			2.3.	Количество персонала
			ИТОГО		100
			Совокупная значимость критериев составляет сто процентов. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый заявке по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов.
20.	Пункт 8.1.3	Обеспечение исполнений обязательств по договору	Обеспечение исполнения Договора не предусмотрено
21.	Пункт 8.1.5	Срок подписания Договора	Договор должен быть подписан: 1) не позднее двадцати дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 2) участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоено второе место (в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта); 3) единственным Участником конкурса (в случае если конкурс признан несостоявшимся) – не позднее 20 дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе на официальном сайте Заказчика.
22.	Пункт 10.6	Условие снижения цены договора	Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором, объема работ, услуг и иных условий исполнения.

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 23

	Программа курса нефтепромысловая геофизика геофизические исследования в скважинах (гис) Программа курса составлена в соответствии с требованиями подготовки дипломированного специалиста (магистра и бакалавра) по специальностям...		Конкурсная документация №261/2 Оао «АльфаСтрахование» сообщает о проведении в главном офисе АльфаСтрахование по адресу г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, альтернативного...
	Документация открытого аукциона на право заключить государственный... Выполнение работ по завершению строительства объекта «Строительство спортивного комплекса за школой №135 (ул. Корейская, д. 22) в...		Техническое задание на испытание 2-х объектов в поисковой скважине №1-вп Предмет запроса котировок: Право заключения Договора на выполнение работ при испытании и исследовании поисковой скважины №1- вп восточно-падинской...
	Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 11. 2013 г ...		Компьютеризация процессов бурения Теоретические исследования в области совершенствования управления процессом бурения и его оптимизации получили новые возможности...
	Автоматизация технологического процесса составляет важную часть научно-технического... Теоретические исследования в области совершенствования управления процессом бурения и его оптимизации получили новые возможности...		Конкурсная документация по открытому конкурсу на право заключения... Общество с ограниченной ответственностью «интер рао – Центр управления закупками»
	Оценка и типизация продуктивных коллекторов башкирских отложений... Специальность 25. 00. 10 Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых		Документация об открытом аукционе Федерального закона №94-фз от 21. 07. 2005г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных...
	Конкурсная документация №1401220 Объявления ОАО «Альфа-Банк» Оао «Альфа-Банк» сообщает о проведении 22 января 2014 года в Центральном офисе Банка (г. Москва, ул. Каланчевская, 27) открытого...		Отчет о результатах научно-исследовательских работ, выполненных на этапе №1 Конкурсная документация на проведение открытого публичного конкурса на получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной...
	Документация о проведении открытого конкурса в электронной форме Право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Реконструкция...		Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение малярных работ» Фгос нпо 270802. 10 Мастер отделочных строительных работ. Рабочая программа профессионального модуля пм. 03 Выполнение малярных работ....
	Анализ геоинформационных систем для целей использования в задача Ний гис разработали основные требования к гис крупной организации, интересы которой распространяются на большую территорию. Данный...		Положение о взаимоотношениях заказчика и подрядчика при производстве прострелочно-взрывных работ Настоящим «Положением о взаимоотношениях…» предусмотрены требования по организации выполнения прострелочно-взрывных работ в скважинах...

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ II ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Похожие: