Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система»
Скачать 1.02 Mb.
|
| Проект муниципального контракта на поставку книжной продукции для комплектования фондов №____ г. Мегион ___________ 2011г. Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Татьяны Владимировны Котляровой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _______ вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании решения Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Мегиона (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___» _______ 2011г. № _____) заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем: 1. Предмет Контракта 1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику книжную продукцию (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар. Поставщик обязуется поставить и передать товар Заказчику по адресу г. Мегион ул. Заречная 16/А по наименованиям, в количестве согласно Спецификации (Приложение № 1), в срок согласно Графику поставки (Приложение № 2), соответствующий Техническому заданию (Приложение 3) являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта. 1.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта является новым, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. 2. Цена Контракта и порядок расчетов 2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта. Общая цена Контракта составляет _______ (_______) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС – _____ Стоимость единицы товара указана в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 2.2. В стоимость Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для своевременного осуществления им своих обязательств по Контракту (поставка товаров в полном объеме и надлежащего качества), в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ. 2.3 Оплата товара осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной на основании представленного Поставщиком счета-фактуры. 2.4. Товар должен отгружаться в упаковке обеспечивающей сохранность товара во время транспортировки. Товар должен быть упакован таким образом, что бы он не мог перемещаться внутри контейнера при изменении его положения. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждение или порчу груза вследствие ненадлежащей упаковки. 3. Права и обязанности сторон 3.1. Заказчик имеет право: 3.1.1. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента, упаковки или комплектации товара условиям Контракта, предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475, 468 или 520 Гражданского кодекса Российской Федерации. 3.1.2. Требовать возмещение убытков, причиненных по вине Поставщика. 3.1.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом. 3.2. Заказчик обязан: 3.2.1. Обеспечить приемку поставленных товаров. Проверить соответствие товаров по количеству, качеству, ассортименту и комплектации условиям, согласованным сторонами в настоящем Контракте. 3.2.2. Оплатить поставку товара по настоящему Контракту после подписания и оформления документов в соответствии с действующим законодательством (товарной накладной, товарно-транспортной накладной, акта приёма-передачи). 3.3. Поставщик обязан: 3.3.1. Поставить товар в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 3.3.2. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого им товара существующим стандартам. 3.3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый им Товар изготовлен и распространяется с надлежащим соблюдением авторских и смежных прав. 3.3.4. Не подлежит замене Товар, недостатки которого возникли вследствие неправильной эксплуатации или использования не по назначению. 3.3.5. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения. 3.3.6. Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации. По требованию Заказчика, за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации. 3.3.7. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика. 3.4. Поставщик вправе: 3.4.1. Требовать приемку и оплату товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями Контракта. 4. Порядок сдачи и приемки товара 4.1. Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству, наименованию, качеству и комплектности в соответствии со спецификацией и инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР: - «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» №П-7 от 25.04.1966; - «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» №П-6 от 15.06.1965. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом может осуществляться с привлечением независимых экспертов. 4.2. Приемка товара в целом (или отдельной партии, в случае, когда согласно условиям Контракта предусматривается поэтапная поставка) оформляется товарной накладной, актом приёма-передачи товара подписываемыми Поставщиком и Заказчиком в двух экземплярах. 4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения поставляемых товаров до их приемки Заказчиком несет Поставщик. Поставщик обеспечивает хранение товаров до момента их сдачи – приемки, заказчику. 4.4. В случае обнаружения недостатков товара – скрытых дефектов (скрытыми являются производственные дефекты, которые не могли быть обнаружены в момент загрузки / выгрузки товара), заказчик обязан уведомить об этом поставщика факсом в день обнаружения указанного недостатка. Поставщик не принимает претензии по скрытым дефектам товара, в случае, если заказчиком не соблюдены сроки приёмки товара. Претензии по скрытым производственным дефектам принимаются в течении срока действия настоящего Контракта. 5. Сроки поставки товаров 5.1. Поставка товара должна быть осуществлена в срок с момента подписания Контрактадо 31 октября 2011 г. Поставка товаров осуществляется в соответствии с Календарным планом (графиком поставки), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 5.2. Датой поставки Товара считается дата подписания товарной накладной. 6. Ответственность сторон 6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, либо за исполнение обязательств в неполном объёме. 6.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 6.3. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Поставщик так же возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки. 6.4. Поставщик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств. 6.5. Если отступления от условий Контракта в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков. 6.6. Заказчик несёт ответственность за несвоевременную приемку и оплату поставленных по Контракту товаров. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате и приёмке товара, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе в судебном порядке потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 7. Форс-мажорные обстоятельства 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем. 7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, где имели место обстоятельства непреодолимой силы. 7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то каждая из сторон будет вправе отказаться от исполнения Контракта. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков. 8. Порядок разрешения споров 8.1 Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта. 8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 9. Расторжение Контракта 9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 9.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта. 9.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту в срок, не превышающий трёх банковских дней, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту. 9.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта. 9.5. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) условиями настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения, Контракт считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Контракта, если иной срок расторжения не указан в уведомлении, и соглашении о расторжении Контракта, которое Поставщик обязан подписать и передать Заказчику в течение двух рабочих дней с момента их получения. 10.Срок действия Контракта 10.1.Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2011года. 11.Прочие условия 11.1.Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. 11.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью. 11.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения. 11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 11.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
|
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | Отчет муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Пскова | | Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок по запросу котировок... Наименование – Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Иркутска» (цбс г. Иркутска) |
| Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок по запросу котировок... Наименование – Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Иркутска» (цбс г. Иркутска) |  | Центр электронных ресурсов Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система г. Таганрога |
| О проведении запроса котировок Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (18007, г. Псков, ул. Конная, д. 6, тел. 56-14-79) | | Положение об организации дополнительных платных услуг муниципального... «Заключения отдела тарифного регулирования по результатам проверки материалов для установления тарифов на дополнительные услуги,... |
| О проведении региональной молодежной научно-практической конференции Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Глазова» | | Изд-во Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» городского округа город Салават Республики... |
| Извещение о проведении запроса котировок №07508-15 Заказчик-Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Городской округ Климовск» | | Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Иркутска «Централизованная библиотечная система» |
| Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Иркутска «Централизованная библиотечная система» | | Муниципальное учреждение Централизованная библиотечная система Центральная... Для студентов специальности 080507 «менеджмент организации»,080505 «управление персоналом» |
| Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система города Иванова | | Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Иркутска «Централизованная библиотечная система» |
| Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Муниципальное учреждение «централизованная библиотечная система городского округа сызрань» | | Информационный отчёт муниципального бюджетного учреждения культуры Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тарская централизованная библиотечная система» |
