О проведении запроса котировок
Скачать 362.04 Kb.
|
Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты поставленного товара.2.1. Цена Контракта составляет 100000 рублей (Сто тысяч рублей) В цену контракта включаются затраты на транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1, является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта. 2.3. Оплата поставленного товара производится Покупателем в пределах выделенных на 2007 год бюджетных ассигнований путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании его счета. 2.4. Оплата поставленного товара производится Покупателем в виде аванса в размере не более 30% и окончательного расчета в течение 30 дней с момента поставки товара. При этом допускается отсрочка оплаты поставленного товара до 30 дней. 2.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Покупателем по настоящему Контракту платежей. Статья 3. Источник финансирования Контракта.Настоящий Контракт финансируется из бюджета городского округа – город Тамбов. Статья 4. Место, сроки и условия поставки товара. 4.1. Место поставки товара – город Тамбов, улица Чичканова, дом 89 Центральная городская библиотека им. Н. Крупской. 4.2. Сроки поставки товара: в течение одного месяца с момента получения предоплаты. 4.3. Сроки поставки товара, определяемые в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Контракта, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков поставки. 4.4. Условия поставки товара: Товар поставляется транспортом Поставщика. Тара и упаковка должны гарантировать сохранность товара при транспортировке и выгрузке. Статья 5. Обязательства сторон. 5.1. Обязательства Поставщика: - поставить товар в количестве, ассортименте и в сроки, установленные настоящим Контрактом; - поставить товар надлежащего качества - при наличии обоснованных претензий Покупателя по количеству и (или) качеству товара обеспечить замену поставленного товара ненадлежащего качества при выявлении дефектов при приемке товара и (или) допоставку товара в течение одного месяца после получения письменного требования Покупателя. 5.2. Обязательства Покупателя: - принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Контракта. Статья 6. Качество товара и порядок приемки.6.1. Качество поставляемого товара должно быть надлежащим для печатной продукции. Количество литературы в мягком переплете не должно превышать 30% от общего количества поставляемого товара. 6.2. Количество товара, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать количеству, указанному в товаросопроводительных документах. 6.3. При получении товара от Поставщика Покупатель обязан проверить соответствие товара сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также принять товар с соблюдением правил, предусмотренных законами и другими правовыми актами. При получении товара от перевозчика Покупатель обязан проверить его соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также принять товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и другими правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта. 6.4. Приемка товара Покупателем производится: а) по количеству, руководствуясь статьями 465-468 Гражданского кодекса Российской Федерации; б) по качеству, руководствуясь статьями 469-477 Гражданского кодекса Российской Федерации. 6.5. В случаях обнаружения Покупателем недопоставки и (или) несоответствия качества товара условиям настоящего Контракта, в том числе наличия скрытых недостатков товара, Покупатель составляет акт приемки товара по количеству и (или) качеству в 2-х экземплярах (для Покупателя и Поставщика) с указанием выявленных недостатков товара. 6.6. Некачественный товар считается непоставленным. 6.7. Датой поставки товара считается Дата подписания товарной накладной. 7. Ответственность сторон. 7.1. В случае нарушения сроков поставки товара, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку за каждый день просрочки в размере 0,5% от стоимости непоставленного товара до фактического исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 7.2. В случае неисполнения обязательства по замене товара ненадлежащего качества, выявленного Покупателем, Поставщик обязан вернуть Покупателю стоимость указанного товара. 7.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа). Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 8. Обстоятельства непреодолимой силы. 8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы). 8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту. 9. Прочие условия. 9.1 В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения. 9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон. 9.3. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на 10-ый__ день после отправления письма по почте. 9.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. При этом существенным нарушением Контракта является: - недопоставка товара в срок, установленный пунктом 5.1 настоящего Контракта, при наличии обоснованных претензий Заказчика по количеству поставленного товара; - поставка товара в ассортименте, не соответствующем условиям настоящего Контракта (при установлении требования к ассортименту); - поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; - просрочка поставки товара более чем на 30 дней или неоднократное нарушение сроков поставки товаров. 9.5. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Покупателя, второй – у Поставщика. 10. Разрешение споров и разногласий. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области. |
Похожие:
 | О проведении запроса котировок на поставку оборудования для мс(К)аоу «С(К)ош VII, VIII вида» |  | О проведении запроса котировок цен Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение культуры «Объединение библиотек» |
| Извещение о проведении запроса котировок Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации | | Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Оао «Ростелеком», Тюменский филиал ОАО «Ростелеком» (далее – Заказчик) проводит запрос котировок, предмет и условия которого указаны... |
| О проведении запроса котировок Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (18007, г. Псков, ул. Конная, д. 6, тел. 56-14-79) | | О проведении запроса котировок цен на поставку Поставка учебной литературы в библиотеку гоу спо «Нижегородский технологический колледж» |
| О проведении запроса котировок по теме Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических... | | Извещение о проведении запроса котировок №07508-15 Заказчик-Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Городской округ Климовск» |
| Извещение о проведении запроса котировок цен Поставка Сортировочной установки chieftain 1700 powerscreen -1 (одна) единица для предоставления в лизинг | | О проведении запроса котировок для субъектов малого предпринимательства ... |
| Извещение о проведении запроса котировок В цену товара включаются все расходы, которые поставщик данного товара несет по его доставке | | Извещение о проведении запроса котировок Поставка учебников для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Советская средняя общеобразовательная школа»... |
| Извещение 190 зк о размещении муниципального заказа путем проведения... Администрации города, расположенный по адресу: 141980, г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2 (номер контактного телефона: (49621)... | | Извещение о проведении запроса котировок Наименование: Отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике администрации муниципального образования... |
| Извещение о проведении запроса котировок цен Уполномоченный орган по размещению заказов – Комитет по развитию территории города и инвестиционной политике администрации Чайковского... | | Извещение о проведении запроса котировок на поставку литературы для... Заказчик: Кяхтинский комитет по культуре мо «Кяхтинский район». 671840, Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Ленина 33, каб. №37, тел.... |
