Конкурсная документация по выбору подрядчика на выполнение работ «Геофизические исследования (гис) в процессе бурения Чайкинской параметрической скважины №367» Ярославль, 2012 г

Скачать 1.37 Mb.

Название	Конкурсная документация по выбору подрядчика на выполнение работ «Геофизические исследования (гис) в процессе бурения Чайкинской параметрической скважины №367» Ярославль, 2012 г
страница	1/23
Дата публикации	31.03.2015
Размер	1.37 Mb.
Тип	Конкурс

100-bal.ru > Право > Конкурс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по выбору подрядчика на

выполнение работ «Геофизические исследования (ГИС)

в процессе бурения Чайкинской параметрической скважины №367»

Ярославль, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 5

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 6

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 9

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 11

6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ДОПУСК К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 12

7. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 13

8. Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения открытого конкурса 17

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 19

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 19

1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 24

3. ФОРМА АНКЕТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА. 28

4. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА О ЦЕНЕ 29

5. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 30

6. ФОРМА Сведений о наличии у Участника размещения заказа производственных мощностей, 31

7. ФОРМА Сведений о наличии у участника конкурса квалифицированного персонала 32

9. Форма запроса на разъяснение конкурсной документации 34

8 . Форма Расписки 34

Раздел IV ДОГОВОР ПОДРЯДА № 36

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ 43

Приглашение к участию в конкурсе

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе по выбору подрядчика на выполнение работ «Геофизические исследования (ГИС) в процессе бурения Чайкинской параметрической скважины №367» любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с комплектом настоящей конкурсной документации бесплатно на официальном сайте ОАО «НПЦ «Недра» www.nedra.ru, раздел «Закупки».

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

1.1.1. Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ и услуг ОАО «НПЦ «Недра» и определяет порядок и основные процедуры проведения открытого конкурса.

1.1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение конкурса регулируется Положением о закупке товаров, работ и услуг ОАО «НПЦ «Недра» и настоящей Конкурсной документацией.

1.2. Заказчик.

Открытое акционерное общество «Научно-производственный Центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли» (ОАО «НПЦ «Недра»), 150000, г. Ярославль, ул.Свободы, 8/38, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в настоящей Конкурсной документации, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей Конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки предоставления услуг.

1.3.1. Открытый конкурс по выбору по выбору подрядчика на выполнение работ «Геофизические исследования (ГИС) в процессе бурения Чайкинской параметрической скважины №367». Пространственная граница: Чайкинское поднятие юго-восточного склона Непско-Ботуобинской антеклизы, на границе с Предпатомским прогибом. Бассейн р. Чайка. Мамско-Чуйский район Иркутской области. Листы О-49-IX, X. Проектная глубина – 2100 м. Координаты скважины: 59º13´24,8´´ С.Ш., 111º34´27,7´´ В.Д.

1.3.2. Сроки выполнения работ устанавливаются: начало: I квартал 2012 г.; окончание – IV квартал 2012 г.

1.3.3. Характеристика и объем выполняемых работ определяются техническим (геологическим) заданием. Техническое (геологическое) задание является неотъемлемой частью настоящей документации.

1.3.4. Заказчик выберет подрядчика в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Конкурсной документации.

1.3.5. Победивший в конкурсе Участник размещения заказа должен будет выполнять работы, входящие в предмет договора, в месте и в течение периода, указанных в настоящей Конкурсной документации, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

1.4. Начальная (максимальная) цена договора

1.4.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам конкурса.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1. Финансирование Договора на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться во исполнение Государственного контракта №6Ф-11 от 23.05.2011 г., заключенного между Департаментом по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) и ОАО «НПЦ «Недра».

1.5.2. Оплата за выполненные работы производится в безналичной форме в порядке, предусмотренном в проекте договора.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа

1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса:

- свидетельство/разрешение на проведение прострелочно-взрывных работ;

- лицензия на эксплуатацию радиоактивных источников (изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества);

1.6.2.2. Требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3. Требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. Требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3. Заказчик устанавливает дополнительные требования к Участникам размещения заказа:

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.

1.7. Привлечение соисполнителей

1.7.1. Для выполнения работ по предмету настоящего конкурса только с согласия Заказчика допускается привлечение субподрядчиков со стороны Участника размещения заказа. Всю ответственность за выполнение работ субподрядчиком несет Участник размещения заказа.

1.7.2. Ответственность за предоставление информации о субподрядчике целиком и полностью ложится на Участника размещения заказа.

1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от хода и результатов торгов.

1.9. Преференции

Преференции в пользу определенных групп поставщиков при проведении открытого конкурса не установлены.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

	Программа курса нефтепромысловая геофизика геофизические исследования в скважинах (гис) Программа курса составлена в соответствии с требованиями подготовки дипломированного специалиста (магистра и бакалавра) по специальностям...		Конкурсная документация №261/2 Оао «АльфаСтрахование» сообщает о проведении в главном офисе АльфаСтрахование по адресу г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, альтернативного...
	Документация открытого аукциона на право заключить государственный... Выполнение работ по завершению строительства объекта «Строительство спортивного комплекса за школой №135 (ул. Корейская, д. 22) в...		Техническое задание на испытание 2-х объектов в поисковой скважине №1-вп Предмет запроса котировок: Право заключения Договора на выполнение работ при испытании и исследовании поисковой скважины №1- вп восточно-падинской...
	Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 25. 11. 2013 г ...		Компьютеризация процессов бурения Теоретические исследования в области совершенствования управления процессом бурения и его оптимизации получили новые возможности...
	Автоматизация технологического процесса составляет важную часть научно-технического... Теоретические исследования в области совершенствования управления процессом бурения и его оптимизации получили новые возможности...		Конкурсная документация по открытому конкурсу на право заключения... Общество с ограниченной ответственностью «интер рао – Центр управления закупками»
	Оценка и типизация продуктивных коллекторов башкирских отложений... Специальность 25. 00. 10 Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых		Документация об открытом аукционе Федерального закона №94-фз от 21. 07. 2005г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных...
	Конкурсная документация №1401220 Объявления ОАО «Альфа-Банк» Оао «Альфа-Банк» сообщает о проведении 22 января 2014 года в Центральном офисе Банка (г. Москва, ул. Каланчевская, 27) открытого...		Отчет о результатах научно-исследовательских работ, выполненных на этапе №1 Конкурсная документация на проведение открытого публичного конкурса на получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной...
	Документация о проведении открытого конкурса в электронной форме Право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Реконструкция...		Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение малярных работ» Фгос нпо 270802. 10 Мастер отделочных строительных работ. Рабочая программа профессионального модуля пм. 03 Выполнение малярных работ....
	Анализ геоинформационных систем для целей использования в задача Ний гис разработали основные требования к гис крупной организации, интересы которой распространяются на большую территорию. Данный...		Положение о взаимоотношениях заказчика и подрядчика при производстве прострелочно-взрывных работ Настоящим «Положением о взаимоотношениях…» предусмотрены требования по организации выполнения прострелочно-взрывных работ в скважинах...

Школьные материалы