Конкурсная документация открытого конкурса «Создание научно-технической продукции «Единая автоматизированная информационная система Якутского государственного университета, основанная на портальных технологиях (2 этап)»

Скачать 2.34 Mb.

Название	Конкурсная документация открытого конкурса «Создание научно-технической продукции «Единая автоматизированная информационная система Якутского государственного университета, основанная на портальных технологиях (2 этап)»
страница	4/30
Дата публикации	25.02.2015
Размер	2.34 Mb.
Тип	Конкурс

100-bal.ru > Право > Конкурс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30

IV. Порядок завершения услуг

Завершение услуг
1. При завершении услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг.
2. После завершения всех услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг по Контракту. До предоставления Акта сдачи-приемки по Контракту Исполнитель обязан предоставить в оговоренные сроки документы, указанные 3.2.1. и 3.4.1. настоящего Контракта, а также счет-фактуру на оборудование.
3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения Акта оказанных услуг по Контракту обязан направить Исполнителю подписанный Акт оказанных услуг по Контракту или мотивированный отказ.
4. В случае невыполнения тех или иных обязательств по Контракту, неполноты представленных отчетных документов сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком Исполнителю в течение 10 (десяти) дней после получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Контракту.
5. Если при завершении оказания услуг будет выявлена необходимость проведения доработок или изменения отдельных условий Контракта, то по требованию Заказчика эти услуги производятся по дополнительному соглашению Сторон с указанием срока их выполнения и стоимости.

V. Ответственность сторон
5.1. Просрочка исполнения Контракта Исполнителем

Оказание услуг должна осуществляться Исполнителем в соответствии со Спецификацией Исполнителя.
Если в период выполнения Контракта возникнут обстоятельства, которые Исполнитель или его субподрядчик(и) не смогут предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременного оказания услуг, исполнитель обязуется незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Исполнителя Заказчик обязуется, как можно скорее, оценить ситуацию и, на свое усмотрение, продлить срок выполнения Контракта Исполнителем с уплатой неустойки, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.3.1. настоящего Контракта. Продление срока выполнения Контракта должно быть оформлено сторонами в письменном виде путем внесения изменений в текст Контракта.

Неисполнение условий Контракта, возмещение убытков, неустойка
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику за исключением причин, указанных в п.5.1.2.
2. Заказчик может в течение 30 рабочих дней письменно предъявить претензии Исполнителю и потребовать срочного и надлежащего выполнения обязательств по Контракту или возврата денежных средств.
3. В случае нарушения Исполнителем существенных условий настоящего Контракта Заказчик прекращает финансирование Контракта и требует бесспорного возвращения перечисленных средств в неисполненной части, а настоящий Контракт считается расторгнутым.
4. В случае, использования Исполнителем полученных от Заказчика средств не по назначении, Исполнитель возвращает Заказчику в бесспорном порядке полученную и нецелевым образом использованную сумму средств по Контракту в недельный срок со дня получения претензии.
5. В случае оказания услуг, не соответствующих спецификации Исполнителя по качеству, комплектности, техническим характеристикам, условиям эксплуатации, Исполнитель обязан в сроки, оговоренные настоящим Контрактом или дополнительными соглашениями к нему, а также претензионными письмами Заказчика, переделать или вернуть затраченные на них средства (возместить убытки) с уплатой в размере 50% от стоимости неоказанных услуг.
6. В случае, если Исполнитель не может выполнить часть или все работы в сроки, предусмотренные Контрактом, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Контракта вычитает из Цены Контракта в виде неустойки сумму, эквивалентную пяти десятым процента (0,5%) от цены неоказанных услуг за каждую неделю просрочки до момента фактического выполнения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.3.1. настоящего Контракта. Указанный вычет из Цены Контракта производится путем уменьшения суммы ближайшего(их) платежа(ей) на сумму неустойки, либо, при недостаточности средств, путем взыскания средств по Гарантии обеспечения выполнения контракта. Максимальная сумма вычитаемого процента – 8% (восемь процентов). После достижения этого максимума Заказчик рассматривает вопрос о расторжении Контракта в соответствии с пунктом 6.3.1. настоящего Контракта. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по Контракту.
7. Исполнитель может быть освобожден от уплаты неустойки, если Заказчик признает причину просрочки исполнения уважительной, и стороны договорятся о продлении сроков выполнения Контракта без применения неустоек.

VI. Другие условия

Внесение поправок в Контракт
1. Изменение условий и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями к Контракту, которые подписываются уполномоченными лицами Сторон, считаются неотъемлемыми частями Контракта и вступают в силу от даты регистрации соглашения в Якутском государственном университете.
Передача прав
1. Исполнитель имеет право передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту, лишь при наличии предварительного письменного согласия Заказчика.
Непреодолимая сила
1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся военные действия стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств, в 3-х дневный срок.

При возникновении непреодолимой силы Исполнитель обязуется незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких условиях и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель обязан продолжить выполнение своих обязательств по Контракту, насколько это целесообразно, и обязан вести поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от наступления непреодолимой силы.

Расторжение Контракта
1. Стороны имеют право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, лишь в случае существенного нарушения условий Контракта контрагентом.
  1. Существенным нарушением условий Контракта Поставщиком являются:

- услуги ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных Контрактом или в течение периода продления этого Контракта.

6.4.1.2. Существенным нарушением условий Контракта Заказчиком являются:

- неоднократное нарушение сроков оплаты.

Заказчик может в любое время расторгнуть Контракт, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, если Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется без выплаты компенсации и возврата Гарантии выполнения контракта Исполнителю при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Заказчиком.
В случае расторжения Контракта Заказчиком в силу его нецелесообразности, Заказчик обязан направить Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть указано, что такое расторжение целесообразно для Заказчика, оговариваться объем аннулированных контрактных обязательств Исполнителя, а также дата вступления в силу такого расторжения.

6.5. Решение спорных вопросов

Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между сторонами по Контракту или в связи с ним в процессе прямых неофициальных переговоров, в процессе обмена претензионными письмами и официальных переговоров, в процессе обмена претензионными письмами и официальных переговоров с составлением протоколов разногласий.
Если в ходе официальных переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор, любая из сторон может обратиться в Арбитражный суд для разрешения, возникшего спора.

Уведомления
1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде письма или телеграммы, телекса или факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному ниже:

Адрес Заказчика для направления уведомлений: 677000, г. Якутск, ул. Белинского, 58, Якутский государственный университет.

Адрес Поставщика для направления уведомлений: _____________________________________________________________

Уведомление вступает в силу после доставки или в определенный для этого день, в зависимости оттого, какая из этих дат наступит позднее.

Перечень приложений.
1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Спецификация Исполнителя (приложение №1)
VII. Срок действия контракта и юридические адреса сторон

Вступление Контракта в силу и срок действия Контракта
1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения своих взаимных обязательств.
2. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

Исполнитель:

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Якутский государственный университет им. М.К.Аммосова»

Адрес:

677000, г. Якутск, ул. Белинского, 58
Банковские реквизиты:

ИНН 1435037142

КПП 143501001

Р/счет №40503810000001000065

Л/счет 06073099560

БИК 049805001

Название банка ГРКЦ НБ г. Якутск

Ректор Якутского Генеральный директор:

Государственного университета:

_________________ А.Н. Алексеев __________ ____________

«___» ________ 2008 г. «___» _________2008 г.

Приложение 1

к Госконтракту №________

от «___» __________2008г.
Спецификация:

№ п/п	Наименование товара	Производитель товара, страна происхождения	Модель и Техническая спецификация товара (подробное описание конфигурации и функциональных возможностей)	Кол-во, шт.	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб., (включая НДС)
1	2	3	4	5	6	7
1
2
3
4
ВСЕГО:
В т.ч. НДС 18%:

Общая стоимость Товаров составляет _________________ ( ____________________ рублей ____ копеек) рублей, включая НДС, в размере ____________ ( ___________________ ) рублей.

Цена контракта включает стоимость самого товара, расходы на транспортировку, установку, сборку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов.

Гарантийный срок на ___________________ - ___________ лет.

Пусконаладочные и другие работы, которые необходимо выполнить для полной подготовки Товара к эксплуатации, осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет в срок до «____» ________________ 2008г.

Ректор Поставщик

_________________ А.Н. Алексеев ____________________________

«____» ___________ 2008 г. «____» __________ 2008 г.

9.1.3. Государственный контракт № ______

на создание автоматизированной системы управления финансовой и хозяйственной деятельностью ЯГУ
г. Якутск «__» _________ 2008 г.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Якутский государственный университет имени М.К.Аммосова», в соответствии с переданными Министерством образования РФ функциями по проведению конкурса, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Алексеева Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола №___ от «__»_______2008г. единой комиссии ЯГУ им. М.К. Аммосова на __________ и заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
I. Предмет Государственного Контракта

Предмет Контракта
1. Исполнитель обязуется выполнить обязанности по ________________, далее услуга, согласно спецификации Исполнителя (приложение №1), являющегося неотъемлемой частью Контракта
2. Установка ____________ должна соответствовать требованию Заказчика и спецификации Исполнителя (приложение №1), которые являются неотъемлемой частью Контракта.
3. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю надлежащим образом оказанную услугу в соответствии с Порядком расчетов, вышеизложенным в п.п.4.1.1-4.1.4 Контракта.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30

	Отчет о результатах научно-исследовательских работ, выполненных на этапе №1 Конкурсная документация на проведение открытого публичного конкурса на получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной...		Конкурсная документация для открытого Конкурса на определение поставщика Наименование лотов (с указанием объемов поставки товаров по конкретным Покупателям, качественных и технических характеристик, лимита...
	Конкурсная документация для проведения открытого конкурса по размещению... Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства		Отчет о выполнение научно-исследовательских работ на тему: «Разработка... «Разработка информационной системы «Информационная среда современного университета, этап 1»
	Руководство администратора Автоматизированная информационная система ведения единого государственного реестра земель		Конкурсная документация №261/2 Оао «АльфаСтрахование» сообщает о проведении в главном офисе АльфаСтрахование по адресу г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, альтернативного...
	"Научно-краеведческая страничка" Какая птица выкрикивает свое латинское... Конкурсная документация на проведение открытого публичного конкурса на получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной...		Конкурсная документация по выбору подрядчика на выполнение работ... Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения открытого конкурса 17
	Руководство пользователя Санкт-Петербург Автоматизированная информационная система ведения единого государственного реестра земель		Календарь Конкурсная документация на проведение открытого публичного конкурса на получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной...
	Временные рекомендации Конкурсная документация на проведение открытого публичного конкурса на получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной...		Обобщающее повторение по теме «Птицы» 1 Конкурсная документация на проведение открытого публичного конкурса на получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной...
	А кто за качество зерна ответит? Конкурсная документация на проведение открытого публичного конкурса на получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной...		14 февраля 2013 года в 15 ч. 00 мин Конкурсная документация на проведение открытого публичного конкурса на получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной...
	О Зерне духа в Учении Живой Этики Оз 3 Конкурсная документация на проведение открытого публичного конкурса на получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной...		Тема: «Огромный мир в зерне песка» Конкурсная документация на проведение открытого публичного конкурса на получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной...

Похожие: