ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПОК*
Форма 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в запросе ценовых предложений
Запрос ценовых предложений на право заключения договора на __________________________________________________________________________.
(наименование запроса ценовых предложений)
Настоящим __________________________________________________ подтверждает, что для
(наименование участника закупок)
участия в запросе ценовых предложений на право заключения договора на ________________________________________________________________________________,
(наименование запроса ценовых предложений)
направляются нижеперечисленные документы.
№№ п\п
|
Наименование документов
|
Лист №
|
1.
|
Заявка на участие в запросе ценовых предложений, подготовленная в соответствии с формами документов, установленными частью IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПОК»
|
|
1.1.
|
Предложение о цене договора, оформляемое в соответствии с формой 3 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПОК»
|
|
1.2.
|
Сведения о качестве товара, работ, услуг в соответствии с формой 4 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПОК»
|
|
2.
|
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов (сайте Заказчика) извещения о проведении запроса ценовых предложений
|
|
2.1.
|
Нотариально заверенные копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц)
|
|
3.
|
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов (сайте Заказчика) извещения о проведении запроса ценовых предложений
|
|
4.
|
Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)
|
|
5.
|
Надлежащим образом (нотариально) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов (сайте Заказчика) извещения о проведении запроса ценовых предложений
|
|
6.
|
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок — юридического лица, копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности (далее — руководитель). В случае, если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в запросе ценовых предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий участника закупок, заверенную печатью участника закупок и подписанную руководителем закупок (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
|
|
7.
|
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой
|
|
8.
|
Документы, подтверждающие соответствие участника закупок требованиям, предъявляемым к участнику закупок в п.8. «Информационной карты» настоящей документации:
- копия бухгалтерского баланса за 2011 год и последний отчётный период с отметкой налоговой инспекции о принятии (в случае сдачи на бумажном носителе) либо с копией уведомления «Баланс принят, ошибки отсутствуют» в случае сдачи баланса в электронном виде;
- декларация участника об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков соответствующих сведений об участнике закупок.
|
|
|
ДОКУМЕНТЫ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ ПО УСМОТРЕНИЮ:**
|
|
9.
|
Карточка организации
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ЛИСТОВ:
|
|
*) Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе ценовых предложений и приложения к ней, а также прилагаемая опись документов должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью уполномоченного на подписание заявки.
По желанию участника закупки заявка может быть подана в запечатанном конверте, с указанием на конверте наименования и реестрового номера закупки (номер извещения).
**) Участник закупок в подтверждение данных, содержащихся в заявке на участие в запросе ценовых предложений может представлять любые документы по своему усмотрению. Непредоставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в процедуре закупки.
Участник закупок _________________Ф.И.О.
(подпись) МП
Форма 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
На бланке участника закупок
Дата, исх. номер
Заказчику: ГАУК г.Москвы ПКиО «Сокольники»
В комиссию по адресу: г. Москва, Сокольнический вал, д.1, стр.1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения с Государственным автономным учреждением культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники» (ГАУК г.Москвы ПКиО «Сокольники») договора на ___________________________________________________________________
(наименование предмета договора)
1. Изучив документацию на проведение запроса ценовых предложений на заключение вышеупомянутого договора, а также применимые к данному запросу законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________________________
(наименование участника закупок с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
в лице, ________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица))
сообщает о согласии участвовать в запросе ценовых предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в запросе ценовых предложений.
2. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации запроса ценовых предложений и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно:
№
п/п
|
Наименование критерия
|
Единица измерения
|
Значение2 (цифрами и прописью)
|
Примечание3
|
|
Цена договора (с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ)
|
руб.
|
|
|
Процент снижения цены договора (справочно)
|
%
|
|
|
2
|
Описание участниками закупки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемой услуги
|
Есть/нет
(развёрнутое описание)
|
|
|
3. Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие в запросе ценовых предложений, являются неотъемлемой частью настоящей заявки:
3.1. Приложение 1 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА» на ___ листах.
3.2. Приложение 2 «СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ» на ____ листах.
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации запроса ценовых предложений и ее технической частью, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом запроса ценовых предложений, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации запроса ценовых предложений, включая требования, содержащиеся в технической части документации запроса ценовых предложений, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации запроса ценовых предложений, включая требования, содержащиеся в технической части документации запроса ценовых предложений и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
7. Настоящей заявкой на участие в запросе ценовых предложений сообщаем, что в отношении ________________________________________________________________________________
(наименование участника закупок (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает __________ (____________) % балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе ценовых предложений информации и подтверждаем право заказчика, специализированной организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупок условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в запросе ценовых предложений юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
8.1. В случае признания нас победителями запроса ценовых предложений или принятия решения о заключении с нами договора в установленных законодательством о проведении закупок случаях, мы подтверждаем право заказчика, специализированной организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупок условий, запрашивать информацию в банке или иной кредитной организации о подлинности банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения договора.
8.2. В случае признания нас победителями запроса ценовых предложений или принятия решения о заключении с нами договора в установленных законодательством о проведении закупок случаях, мы подтверждаем право заказчика, специализированной организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупок условий, проверять подлинность и достоверность представленных нами сведений.
9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с «ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники» на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации о проведении запроса ценовых предложений и условиями наших предложений.
10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса ценовых предложений, а победитель запроса ценовых предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации запроса ценовых предложений и условиями нашего предложения.
11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями в запросе ценовых предложений или принятия решения о заключении с нами договора в установленных законодательством о размещении заказов случаях, и нашего уклонения от заключения договора на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом запроса ценовых сведения о __________________________________________________________________________
(наименование участника закупок)
будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком и специализированной организацией нами уполномочен _________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)
Все сведения о проведении запроса ценовых предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
13. Банковские реквизиты участника закупок:
ИНН ___________________, КПП ___________________.
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ______________________.
Расчетный счет _______________ Корреспондентский счет ____________________.
Код БИК ___________________.
14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________
15. К настоящей заявке на участие в запросе ценовых предложений прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе ценовых предложений, согласно описи - на _____ листах.
Участник закупок _________________Ф.И.О.
(подпись) МП
Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА
Приложение 1
к Заявке на участие в запросе ценовых предложений
С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Ё Т *
ИТОГО цена договора, включая все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, составляет: _____ (указать значение цифрами и прописью) с учетом НДС.
Участник закупок _________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
<*> Предложение о цене договора выполняется по форме сметного расчёта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации и является приложением к договору, заключаемому по результатам проведения закупки.
Форма 4. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ТОВАРА РАБОТ, УСЛУГ
Приложение 2
к Заявке на участие в запросе ценовых предложений
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Предложение участника закупки*
|
1.1.
|
Развернутое описание выполняемых работ, оказываемых услуг.
|
|
*) Примечание:
1.Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы. Непредоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе ценовых предложений.
2.Развернутое описание составляется в произвольной форме и может быть представлено в виде отдельного Приложения к заявке на участие в запросе ценовых предложений. Предложение о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг должно содержать сведения соответствующие технической части документации процедуры закупки. Предложение также может содержать сведения по технологии производства работ (оказания услуг), организационно-технологической схеме производства работ, оказания услуг, наличии системы внутреннего контроля качества и других управленческих или технологических решениях, позволяющих выполнять работы, оказывать услуги с наилучшим качеством.
Участник закупок _________________Ф.И.О.
(подпись) МП
Форма 5. ДОВЕРЕННОСТЬ
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. Москва ______________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупок:
_____________________________________________________________ (далее – доверитель)
(Наименование участника закупок)
в лице___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий (ая) на основании____________________________________________________,
(устава, доверенности, положения и т.д.)
доверяет ___________________________________________________ (далее – представитель)
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________ «____» _____________
представлять интересы доверителя в: «Запросе ценовых предложений на ________________________________________________________________________________
(наименование предмета договора)
(далее – запрос ценовых предложений),
проводимом _____________________________________________________________________
(указать название заказчика)
Представитель уполномочен от имени доверителя подавать заказчику, комиссии необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя документы, включая заявку на участие в запросе ценовых предложений, совершать иные действия, связанные в участием доверителя в запросе ценовых предложений.
Подпись представителя _______________________________ удостоверяю.
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Участник закупок ______________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер* ______________ (Фамилия И.О.)
(подпись) МП
* В случае, если участником закупок является юридическое лицо (доверитель), основанное на государственной или муниципальной собственности.
V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № __________
на выполнение работ по замене перил
на территории ГАУК г. Москвы ПКиО "Сокольники"
город Москва «___» ______________ 2011 г.
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Лапшина Андрея Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, ОГРНИП; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________ (должность лица, подписавшего Договор и Ф.И.О. полностью), действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, Положения о закупках ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники», утвержденного приказом Департамента культуры города Москвы от 26 апреля 2012 г. № 474 «О согласовании положений о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственных автономных учреждений культуры города Москвы», на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса ценовых предложений (протокол от «___»________2012 г. № ___________) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами и средствами выполнить работы по замене перил (далее – работы) на территории ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники» (далее – Объект), в строгом соответствии с объемом, установленном утверждённым Дефектным актом (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью), утверждённой Локальной сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Подрядчик осуществляет работы по замене перил в точном соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 6 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью). Подрядчик гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию, с учетом гарантийных сроков, установленных Договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей Акта о приемке выполненных работ.
1.3. Подрядчик гарантирует соответствие выполняемых работ требованиям действующего законодательства Российской Федерации, города Москвы, природоохранному законодательству и законодательству об объектах культурного наследия, иными нормативными правовыми актами, регулирующими предмет Договора, в строгом соответствии с условиями Договора и приложений к нему, с учетом индивидуальных особенностей Объекта. При подписании Договора Подрядчик предоставляет Заказчику заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации (далее – СРО) о допуске к работам (в отношении работ, для выполнения которых требуется СРО).
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Начальная (максимальная) цена Договора определяется на основании утвержденных Дефектного акта и Локальной сметы и составляет 2 243 928,27 (Два миллиона двести сорок три тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 27 копеек, в том числе НДС 18 % 342 294,14 (Триста сорок две тысячи двести девяносто четыре) рубля 14 копеек.
2.2. Цена Договора с учётом предложения Подрядчика по результатам закупки составляет _________________ (прописью) рублей ______________ (прописью) копеек, в том числе НДС – 18% _________________ (прописью) рублей ______________ (прописью) копеек (далее - Цена Договора).
2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3.1. Форма расчетов – безналичный расчет.
ОКДП: 4520116. Код субсидии 056-1-12-004 КОСГУ 225
2.4. Цена Договора включает в себя затраты на приобретение материалов в соответствии с требованиями Технического задания, а также иных материалов, необходимых для качественного выполнения работ по Договору, все иные затраты, издержки и расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора, оплату налогов и сборов, транспортные расходы, расходы на охрану Объекта до передачи результата работ Заказчику и т.д.
2.5. Заказчик вправе произвести выплату Подрядчику авансового платежа на банковский счет последнего, указанный в статье 14 настоящего Договора, в размере 20 % (двадцать) процентов от Цены договора, указанной в п. 2.2 Договора, что составляет ______________ (___________ рублей_______ копеек), в том числе НДС 18 %4- ___________ (________________________ рублей ________ копеек), в течение 10 (десяти) банковских дней со дня выставления Подрядчиком счета на перечисление авансового платежа. Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом Договора, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 14 настоящего Договора.
2.6. Оплата оставшейся части Цены Договора в размере 80 % (восемьдесят) процентов от Цены договора, указанной в п. 2.2 Договора, что составляет ______________ (___________ рублей_______ копеек), в том числе НДС 18 %5- ___________ (________________________ рублей ________ копеек) производится Заказчиком поэтапно по фактическому выполнению работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ (или их части), составленного по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по форме КС-3 на основании счета Подрядчика, после получения счета-фактуры, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ (в том числе их части).
2.7. Обязательство Заказчика по окончательному расчету считается исполненным с момента списания денежных средств, предусмотренных пунктом 2.2 Договора, с расчетного счета Заказчика, указанного в статье 14 Договора. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные Договором, в соответствии с Графиком (Приложение № 3 к Договору). Заказчик имеет право изменить дату начала выполнения работ на Объекте и сообщить об этом Подрядчику не позднее, чем за 1 (один) календарный день до ранее согласованной даты начала работ.
3.2. Срок выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в полном объеме составляет 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения Договора.
3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном Договором порядке.
3.4. Выполнение работ на Объекте производится в рабочие дни с 09.00 до 18.00. В выходные и праздничные дни, а так же за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика на Объекте) при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства об охране труда.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с Графиком.
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.1 Договора, Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт сдачи-приемки работ по форме Приложения № 5 к Договору, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.
4.3. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.2 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Договоре и Приложениям к нему, и направляет Подрядчику подписанные Заказчиком по одному экземпляру представленных актов и справок либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. Расходы на проведение экспертизы несет Подрядчик (п. 5 ст. 720 ГК РФ). В случае, если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ, будут установлены их несоответствия требованиям Договора и приложений к нему, все расходы в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Подрядчика.
4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации: отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Договора.
4.7. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ с учетом уже выплаченного аванса.
4.8. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных Договором, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ (по форме Приложения № 5 к Договору), Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Подписание Заказчиком указанных документов является основанием для Подрядчика предоставить Заказчику счет на оплату Цены Договора и счет-фактуру, заполненную в соответствии с требованиями налогового законодательства.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Локальной сметой и Дефектным актом.
5.1.2. В любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения.
5.1.3. Предоставлять Подрядчику документацию, необходимую для выполнения работ по Договору (при ее наличии).
5.1.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
5.1.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ; проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при ремонте Объекта конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).
5.1.6. Контролировать исполнение Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного контроля, а также требований технического надзора; участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного контроля, а также представителями Заказчика.
|
