Документация на проведение запроса ценовых предложений
Скачать 1.95 Mb.
|
5.1.7. Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них.5.1.8. Ссылаться на недостатки выполняемых работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы. 5.1.9. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и/или качества результата выполненных работ условиям настоящего Договора, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ. 5.1.10. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами. 5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 5.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему, принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы, рассматривать предоставленные им акты и иные документы, и, при отсутствии замечаний, подписывать их. 5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в пункте 5.4.23 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки порядка выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору. 5.2.4. Направлять Подрядчику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору. 5.2.5. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке. 5.2.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Локальной смете, Дефектному акту и Акту о приемке выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ. 5.3. Подрядчик вправе: 5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.3 Договора. 5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ. 5.3.3. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по Договору, а так же разъяснения и уточнения относительно предмета Договора. 5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Договора. 5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Договору. 5.4. Подрядчик обязан: 5.4.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Договора. 5.4.2. Выполнить работы по Договору в строгом соответствии с Локальной сметой и Дефектным актом, требованиями законодательства Российской Федерации, города Москвы, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, условиями Договора и приложений к нему, включая индивидуальные особенности Объекта, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.). Перед непосредственным выполнением работ Подрядчик обязан согласовать образцы предполагаемых к использованию материалов. Подрядчик не имеет права приступить к выполнению работ на Объекте без согласования с Заказчиком таких материалов. 5.4.3. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. 5.4.4. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по Договору. 5.4.5. За свой счет, своевременно вывозить мусор, производить уборку территории Объекта и прилегающей к Объекту территории, на которой производится ремонт. 5.4.6. При оформлении (подготовке, разработке) необходимой, предусмотренной Договором документации, руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, города Москвы и требованиями Заказчика. 5.4.7. Выполнять работы в сроки, установленные Графиком выполнения работ. 5.4.8. По требованию Заказчика выдавать необходимую информацию и документацию, а также предоставлять отчеты о ходе выполнения работ по Договору. 5.4.9. В случае наличия у Заказчика обоснованных замечаний по выполненным работам, в дополнительно установленные Заказчиком сроки, устранять их за свой счет. 5.4.10. При необходимости, получать в соответствующих органах (организациях, учреждениях и т.д.) необходимые согласования, разрешения, предписания и технические условия на подключение Объекта к действующим сетям (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, радиофикация, телефонизация и проч.). 5.4.11. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные деклараций – при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых при ремонте Объекта. 5.4.12. Обеспечивать сохранность зеленых насаждений и другого имущества Заказчика при выполнении работ на Объекте. 5.4.13. Освидетельствовать совместно с Заказчиком выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ. 5.4.14. Исполнять указания и предписания органов государственного контроля, а также требования технического надзора, возмещать Заказчику все суммы штрафных санкций, выставляемых данными органами в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий настоящего Договора. 5.4.15. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного контроля, а также представителями Заказчика. 5.4.16. Извещать Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на Объекте, объемах и стоимости работ по ликвидации аварий. 5.4.17. С письменного согласия Заказчика представлять его интересы в учреждениях, организациях и на предприятиях по вопросам ремонта Объекта. 5.4.18. Оплачивать за счет собственных средств расходы по использованию воды, тепловой энергии, электричества, сточных вод на Объекте и других полученных коммунальных услуг, без последующей компенсации со стороны Заказчика. 5.4.19. Вести необходимую документацию в процессе выполнения работ, предъявлять ее при приемке выполненных работ, а также по требованию Заказчика. 5.4.20. В случае изменения планировки и видов работ, после согласования таких изменений с Заказчиком, за свой счет вносить соответствующие изменения в соответствующую документацию и согласовать ее повторно в необходимых согласующих организациях; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными организациями. 5.4.21. Нести всю полноту ответственности перед третьими лицами за повреждение всех видов имущества указанных лиц, находящегося на Объекте; 5.4.22. Нести установленные Договором гарантийные обязательства; обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 5.4.23. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) календарного дня после приостановления выполнения работ. 5.4.24. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении фактическими реквизитами Подрядчика будут считаться реквизиты, указанные в статье 14 Договора. 5.4.25. Выполнить в полном объеме все иные, предусмотренные действующим законодательством, Договором и приложениями к нему обязательства. Статья 6. Гарантии 6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, установленными Договором и приложениями к нему. 6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Договору работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 6.3. Условия выполнения гарантийных обязательств, порядок гарантийного обслуживания, права и обязанности сторон и иные положения, связанные с гарантиями качества выполненных работ устанавливаются Сторонами в Гарантийном сертификате, который оформляется Подрядчиком по согласованной Сторонами форме (Приложение № 4 к Договору, который является неотъемлемой частью Договора), и передается Заказчику одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных работ. 6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Статья 7. Ответственность Сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором и приложений к нему, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. 7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению работ в сроки, установленные Графиком, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствии с Графиком, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ по Договору, начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком срока исполнения такого обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ, в сроки, установленные Графиком, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика. 7.4. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Графиком, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, до момента исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, в надлежащем объеме. 7.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день периода, на котором были выполнены работы ненадлежащего качества, с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных Графиком, до момента устранения недостатков выполненных работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям Договора и приложений к нему. 7.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных Договором и выплачивает ущерб. 7.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления. 7.8. В случае если ни одна из Сторон не предъявит другой стороне требования о выплате неустойки, Стороны соглашаются считать размер неустойки равными нулю. 7.9. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора и начисления Заказчиком Подрядчику неустойки, которая не была в установленный срок оплачена Подрядчиком, оплата Цены Договора осуществляется Заказчиком за вычетом суммы соответствующей неустойки. Статья 8. Порядок расторжения Договора 8.1. Договор может быть расторгнут: - по соглашению Сторон; - в судебном порядке. 8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях: 8.2.1. При существенном нарушении Договора Подрядчиком. 8.2.2. Неоднократного более 1 (одного) раза нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком, более чем на 2 (два) рабочих дня. 8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле Договора. 8.2.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. 8.2.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 8.2.6. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.3. В случае отказа расторгнуть Договор по соглашению сторон рассмотрение дела в суде осуществляется в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях: - нарушения более 1 (одного) раза сроков выполнения работ более чем на 2 (два) рабочих дня против сроков, установленных Графиком; - наличия более 1 (одной) претензий по качеству работ. Указанные нарушения являются существенным нарушением условий Договора. Статья 9. Обеспечение исполнения Договора 9.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Договора на сумму ________ (___________) рублей ___ (________) копеек что составляет 20 % (двадцать процентов) от Цены Договора, предложенной Подрядчиком по результатам закупки в форме ____ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения обязательств, установленных Договором: безотзывная банковская гарантия или перечисление Заказчику денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора, в том числе в форме вклада (депозита)). Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора в качестве залога (депозита), должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 9.1 настоящего Договора, на следующий банковский счет: ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ (ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники» л/с 2105651000630233) ИНН:7718059719 КПП:771801001 ОГРН:1027700123285 БИК:044583001 Счёт: 40302810900004000060 в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России город Москва 705
9.3. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется переоформить (соответствующую безотзывную банковскую гарантию) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Договора, в том числе в форме вклада (депозита). В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.
9.5. Срок выплаты денежных средств по договору банковской гарантии, предоставленному Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора, не должен превышать 20 (двадцать) банковских дней. В случае внесения Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору Заказчиком денежных средств в форме вклада (депозита) указанные денежные средства Подрядчику не возвращаются (при невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком условий настоящего Договора). 9.6. В случаях, установленных пунктом 9.4 настоящего Договора, Заказчик обращает взыскание на обеспечение исполнения Договора независимо от применения мер гражданско-правовой ответственности, предусмотренных статьей 7 настоящего Договора. 9.7. Прекращение обеспечения исполнения Договора или несоответствующее требованиям тендерной документации обеспечение исполнения Договора признается существенным нарушением Договора Подрядчиком и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением убытков в полном объеме. 9.8. Обеспечение исполнения Договора должно полностью покрывать срок действия обеспеченного(ых) им обязательства(в) и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение срока выполнения обязательств. Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Статья 11. Порядок урегулирования споров 11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 11.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. Статья 12. Срок действия, порядок изменения Договора 12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение 80 (Восемьдесят) календарных дней с даты заключения Договора. 12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Договора, указанного в пункте 12.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме. 12.3. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Статья 13. Прочие условия 13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в статье 14 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 13.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 13.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью 13.4. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 13.5. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения. 13.6. В случае перемены Заказчика по Договору его права и обязанности переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 13.7. Неотъемлемыми частями Договора являются: Приложение № 1 - Дефектный акт, Приложение № 2 – Локальная смета, Приложение № 3 - График выполнения работ, Приложение № 4 - Гарантийный сертификат, Приложение № 5 – Форма Акта сдачи-приемки работ. Приложение № 6 - Техническое задание Статья 14. Адреса, реквизиты Сторон
15. Подписи Сторон
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | 1 Общие сведения о процедуре запроса предложений 3 Прочие положения 4 Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя 9 | | Уведомление о результатах открытого запроса предложений Бе-13) победителями открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ по текущему ремонту и техническому... |
 | Извещение о проведении открытого запроса предложений поставка 3 дгу... Заказчик/организатор настоящим объявляет о проведении открытого запроса предложений и предлагает поставщикам подавать заявки на участие... | | Процедура рассмотрения и оценки поступивших предложений проводилась Наименование запроса предложений: Поставка серверного и компьютерного оборудования для нужд ОАО "Воентелеком" |
| Техническое задание читать в следующей редакции Изменения закупочной документацию на проведение запроса предложений на право заключения договоров на поставку и шеф-монтаж буровых... | | Документация о закупке открытый запрос предложений в отношении оказания... Документация о закупке представляет собой приглашение, адресованное неопределенному кругу лиц, выступить с предложениями по закупочной... |
| Уведомление о проведении открытого запроса предложений Отделом корпоративного управления в январе-феврале 2012 года проведена следующая работа | | Уведомление о проведении открытого запроса предложений Уважаемые господа! Методические пособия 1 и 2, выданные на семинаре в мае 2011 г. (Правила международных соревнований по прыжкам на лыжах и лыжному... |
| Уведомление о проведении открытого запроса предложений Методические рекомендации предназначены для организации и совершенствования самостоятельной работы студентов заочного отделения,... | | Уведомление о проведении запроса предложений №76/2010/пр-зп г. Якутск «19» августа 2011г Геометрия, 10-11 [Текст] : учебник для общеобразоват учреждений (гриф мо) / Л. С. Атанасян [и др.]. 11-е изд. М. Просвещение, 2002.... |
| Оао «газпром» общество с ограниченной ответственностью «газпром добыча ноябрьск» тверждаю Начальник отдела подготовки и проведения конкурентных закупок председатель Комиссии по подведению итогов запроса предложений | | Реестровый номер: документация по запросу предложений Омский институт водного транспорта (филиал) фбоу впо «Новосибирская государственная академия водного транспорта» |
| Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Оао «Ростелеком», Тюменский филиал ОАО «Ростелеком» (далее – Заказчик) проводит запрос котировок, предмет и условия которого указаны... | | Руководство по экспертной оценке г. Днестровск, 2013г Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей Закупочной документации уточняют и дополняют... |
| Руководство по экспертной оценке г. Днестровск, 2013г Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей Закупочной документации уточняют и дополняют... | | Р отметка об оплате регистрационного взноса Не заполнять! Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей Закупочной документации уточняют и дополняют... |
