ДОГОВОР №
г. Ханты-Мансийск «____» __________ 2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и __________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________ с другой стороны, действующего на основании __________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие работы:
Провести разработку, оформление и корректировку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ООО «Газпромнефть-Хантос»:
Проведение расчетов лимитов образования отходов основного и вспомогательного производства, отходов потребления для объектов предприятия.
Обобщение полученных данных и выдача проекта нормативов в одном экземпляре;
Сопровождение разработанного проекта при утверждении в территориальных органах Росприроднадзора;
Получение лимитов, утвержденных с органами территориального Управления Росприроднадзора.
Разработка и сопровождение паспортов отходов I-IV класса опасности и получение свидетельство о классе опасности отхода для окружающей природной среды;
Предоставление Заказчику на электронном носителе (диск CD-R) в форматах Adobe Reader, Microsoft Word и Microsoft Excel и в бумажном виде сброшюрованного проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение с приложениями (в соответствии с требованиями к оформлению проекта для ООО «Газпромнефть-Хантос»).
1.2. Содержание работы и ее технико-экономические параметры, сроки выполнения работы и отдельных этапов определяются Техническим заданием и Календарным планом, составляющими неотъемлемую часть настоящего Договора (Приложения 1 и 2).
1.3. Техническое задание и Календарный план согласовываются Заказчиком, осуществляющим контроль хода выполнения работы и ответственным за эффективное использование ее результатов.
1.4. Исполнитель и Заказчик обязаны, при выполнении работ, обеспечивать соблюдение требований международного стандарта ISO 14001:2004 и спецификации OHSAS 18001:1999 в области промышленной безопасности, охраной труда, здоровья и окружающей среды.
1.5. Сроки выполнения работ:
Начало работ:
Окончание:
В случае нарушения Исполнителем сроков окончания работ, указанных в настоящем пункте, Заказчик имеет право отказаться от принятия работ и потребовать возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения (п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса РФ).
1.6. Исполнитель обязуется выполнять требования регламента «Осуществление ввоза и вывоза имущества и товарно-материальных ценностей на территории ООО «Газпромнефть-Хантос», утвержденного приказом Генерального директора ООО «Газпромнефть-Хантос» №113 от 2 августа 2007 года.
1.7. При передвижении транспортных средств по территории ООО «Газпромнефть-Хантос» Исполнитель обязуется соблюдать скоростной режим, установленный на территории месторождений подведомственных ООО «Газпромнефть-Хантос» (Приказ ООО «Газпромнефть-Хантос» от 21.11.2007 № 161-П с изменениями и дополнениями).
1.8. Привлечение Исполнителем для выполнения работ по настоящему договору третьих лиц допускается только с предварительного письменного согласия со стороны Заказчика. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение третьими лицами условий настоящего договора, а также ответственность за любые убытки (расходы, пени, штрафы, возмещения и выплаты), причиненные участием таких третьих лиц в исполнении настоящего договора.
1.9. Заказчик обязан предоставлять информацию, необходимую для разработки проекта, в течение 5 рабочих дней со дня запроса информации.
1.10. Заказчик вправе контролировать с использованием приборов, регистрирующих скорость, соблюдение транспортными средствами Исполнителя скоростного режима движения по территории ООО «Газпромнефть-Хантос».
2. Цена работ и порядок оплаты
2.1. Цена работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 3), составляет ________________ (_______________________________________) рублей, в том числе НДС (18 %).
2.2. Указанная стоимость работ Исполнителя не подлежит изменению в сторону увеличения в течение всего срока действия Договора. В стоимость работ, выполняемых Исполнителем согласно настоящему договору, включены все расходы и затраты Исполнителя, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.
2.3. За выполненные работы Заказчик производит оплату денежными средствами на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение месяца, начиная с 1 числа месяца следующего за отчетным, после предоставления в ООО «Газпромнефть-Хантос» акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими сторонами, и оригинала счета-фактуры, при условии их предоставления в сроки, установленные Договором.
2.4. Работа считается принятой после подписания Акта приемки-передачи выполненных работ Сторонами по настоящему Договору.
2.5. По завершению работ Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику «Акт приемки-передачи выполненных работ», и оригинал «Счета-фактуры», подписанные сторонами, или факсимильные/сканированные копии указанных документов в течение 3-х рабочих дней после выполнения работ, но не позднее 1-го (первого) числа месяца, следующего за отчетным.
2.6. В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных документов оригиналы этих документов должны быть предоставлены в течение 3-х дней с момента предоставления копии. Заказчик подписывает предоставленные оригиналы Актов приемки-передачи выполненных работ/оказанных услуг в течение 3(трех) рабочих дней с момента их получения при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика по выполненным работам.
2.7. В случае наличия у Заказчика претензий к Актам приемки-передачи выполненных работ Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ в течение срока, предусмотренного для рассмотрения указанных документов.
2.8. При направлении Заказчиком мотивированного отказа от подписания «Акта приемки-передачи выполненных работ» Стороны составляют Протокол по исправлению замечаний Заказчика с указанием сроков устранения выявленных недостатков.
2.9. В случае несвоевременного представления Исполнителем указанных выше документов, объемы выполненных работ будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, с указанием фактического периода выполнения работ.
2.10. В случае изменения в течение срока действия настоящего Договора цен и тарифов на работы Исполнителя Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к Договору. При этом вновь установленные цены и тарифы не изменяют стоимость уже согласованных Сторонами работ и применяются при расчете стоимости объема работ, согласуемого Сторонами после внесения изменений.
2.11. Ежемесячно Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.
2.12. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора Исполнитель обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
2.13. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
2.14. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
2.15. Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения.
2.16. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
2.17. При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
2.18. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.
2.19. Датой оплаты выполненных работ является дата списания денежных средств с расчётного счета Заказчика.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом.
3.2. Передача оформленных в установленном порядке отчетных материалов по этапам и работе в целом осуществляется актами о выполнении проектной разработки.
3.3. Исполнитель в срок не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным по Календарному плану, представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт о выполнении проектной разработки (этапа) в двух экземплярах, подписанный уполномоченными представителями сторон, с приложением к нему необходимого количества материалов, предусмотренных Техническим заданием и Календарным планом. При сдаче работы (последнего этапа) Исполнитель передает Заказчику заключительный отчет, а также реферат отчета (или аннотацию) с описанием содержания и основных результатов оказанных услуг.
В случае несвоевременного предоставления Исполнителем документов, объемы оказанных услуг будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, с указанием фактического периода оказанных услуг.
3.4. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения Акта о выполнении проектной работы и отчетных материалов обязан направить Исполнителю подписанный со своей стороны Акт или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Счет-фактура выставляется Исполнителем не позднее 2 (двух) дней с момента подписания обеими Сторонами Акта о выполнении научно-исследовательской работы.
3.5. Доработки производятся Исполнителем за свой счет при условии, что они не выходят за пределы Технического задания и содержания оказываемых услуг в целом.
3.6. Если в ходе выполнения работ обнаруживается невозможность достижения ожидаемых результатов или нецелесообразность ее дальнейшего проведения вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, последний обязан приостановить выполнение работ, сообщив об этом письменно в 3-дневный срок Заказчику. В этом случае Стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения выполненния работ. Решение о прекращении выполнения работ и расторжении Договора принимается Сторонами и оформляется двусторонним соглашением.
3.7. Заказчик, при своевременном уведомлении Исполнителем о невозможности или нецелесообразности выполнения работ, обязан оплатить часть работ, выполненных до выявления невозможности получить предусмотренные Договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в Договоре.
3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить их в соответствии с договорной ценой.
3.9. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренные Договором.
4. Права Сторон на результаты работ
4.1. Исключительные права на созданные в процессе выполнения работ по Договору объекты интеллектуальной собственности, а также права на использование иных результатов работ принадлежат Заказчику.
Исполнитель обеспечивает, по согласованию с Заказчиком, оформление заявок на выдачу охранных документов по каждому созданному в ходе выполнения настоящего Договора объекту интеллектуальной собственности с указанием имен авторов (в том числе соисполнителей). Заказчик обеспечивает подачу заявок в соответствующее ведомство на свое имя. Права авторов созданных объектов интеллектуальной собственности, включая право на получение авторского вознаграждения, определяются законодательством Российской Федерации.
Все платежи, связанные с получением и поддержанием в силе охранных документов и с обеспечением защиты прав на созданные объекты интеллектуальной собственности от действий третьих лиц, возлагаются на Заказчика.
4.2. Использование завершенных, принятых и оплаченных в установленном Договором порядке проектных разработок осуществляется Заказчиком по своему усмотрению.
Исполнитель вправе использовать полученные им результаты услуг только для собственных нужд (для научных и учебных целей).
4.3. Исполнитель гарантирует Заказчику, что переданные ему результаты работ по Договору не нарушают исключительных прав третьих лиц на территории предполагаемого использования этих результатов.
4.4. Исполнитель согласовывает с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.
5. Конфиденциальность
5.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать конфиденциальной информацией условия настоящего Договора и информацию, переданную ими друг другу в процессе его исполнения. В связи с этим Стороны принимают на себя обязанность сохранять конфиденциальную информацию строго конфиденциальной и принять все необходимые меры против ее разглашения третьим лицам, без предварительного письменного согласия обеих Сторон.
Условия конфиденциальности настоящей информации сохраняют свою силу в течение 3-х лет с момента предоставления такой информации.
5.2. Предусмотренные пунктом 5.1. настоящего Договора обязательства Сторон относительно конфиденциальности и не разглашения информации не будут распространяться на общедоступную информацию.
5.3. Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы каждое лицо, которому конфиденциальная информация была раскрыта в соответствии с настоящим Договором, не раскрывало ее или не передавало ее какому бы то ни было неуполномоченному на ее получение лицу.
5.4. Если одна из Сторон допустит разглашение (распространение) конфиденциальной информации, с нарушением изложенных в данном разделе требований, она возместит другой Стороне причиненные таким образом убытки в полном объеме.
5.5. Конфиденциальная информация, полученная одной из Сторон, может быть передана органам государственной власти Российской Федерации, по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.
6. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик обязан предоставлять информацию, необходимую для разработки проекта, в течение 5 рабочих дней со дня запроса информации.
6.3. Заказчик обязан предоставлять информацию, необходимую для разработки проекта, представителю Подрядчика по месту нахождения офиса Заказчика.
6.4. Если после проведения доработок, предусмотренных пунктом 3.5 Договора, результат работы (этапа) не соответствует требованиям Договора и не принят Заказчиком, последний вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Исполнителя возврата суммы авансового платежа, а также возмещения причиненных убытков.
6.5. Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, причиненные нарушением обязательств в полном объеме, а также упущенную выгоду.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств, Заказчик несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взимаются не более чем за 30 дней, начиная со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате.
6.7. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости невыполненной работы в установленный договором срок.
6.8. За каждый факт появления работника Исполнителя либо привлеченных им работников сторонних организации и третьих лиц (далее работники Исполнителя) на территории месторождения, производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика (далее Объекты) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя, находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 200 тыс. руб. Фиксация таких фактов для целей настоящего пункта осуществляется в акте, составленном работниками Управления по режиму и защите информации Заказчика, либо работниками частных охранных предприятий привлекаемых Заказчиком.
Одновременно с составлением акта работники Управления по режиму и защите информации Заказчика информируют Исполнителя по телефону диспетчерской службы Исполнителя (тел. ____________) о каждом факте обнаружения работника Исполнителя на территории Объектов в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя, находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. Представитель Исполнителя, проинформированный по телефону диспетчерской службы, имеет право прибыть для участия в составлении акта. В виду удаленности медицинских учреждений, получение медицинского заключения о нахождении в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения не требуется.
Работник Исполнителя, виновный в совершении проступка, указанного в настоящем пункте, должен быть ознакомлен с составленным актом под расписку. Отказ от подписания фиксируется в акте и не является препятствием для взыскания штрафа. Копия акта передается работнику либо представителю, прибывшему для составления акта по расписку. Акт, составленный в порядке, установленном настоящим пунктом, является безусловным основанием для взыскания штрафа в претензионном порядке.
Выявление 3 (трех) фактов и более появления работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя), находящихся на территории Объектов, веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, даёт право Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков.
6.9. В случае нарушения скоростного режима движения транспортных средств на территории месторождений подведомственных ООО «Газпромнефть-Хантос», зафиксированного Актом, составленным уполномоченным представителем ООО «Газпромнефть-Хантос» на промысле в присутствии водителя транспортного средства на основании показаний прибора, регистрирующего скорость, Исполнитель уплачивает штраф в размере 15 тыс. руб. за каждый такой случай.
6.10. Копия Акта, составленного в соответствии с пунктом 6.7 выдается под расписку водителю транспортного средства, нарушившего скоростной режим, а также в течение 10 дней со дня составления направляется Исполнителю способом, позволяющим подтвердить его получением (нарочным, заказным письмом и т.п.) требованием об уплате штрафа. При отказе водителя от получения копии Акта об этом делается соответствующая отметка в Акте.
6.11 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных природных бедствий, военных действий, запретных мер органов государственной власти и иных, не зависящих ни от одной из Сторон причин, отсутствовавших при заключении Договора).
При более чем 30-дневной продолжительности указанных обстоятельств, пострадавшая от их действия Сторона имеет право письменным уведомлением предложить другой Стороне пересмотр настоящего Договора. В случае если в течение 20 (двадцати) дней после получения письменного уведомления Стороны не придут к соглашению, то не позднее, чем через 30 (тридцати) дней с даты подачи письменного уведомления, действие Договора прекращается.
6.12. Стороны несут и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.13. В случае привлечения для выполнения Работ субисполнителей, не согласованных с Заказчиком, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 3% (три процента) от Договорной цены за каждый отдельный случай.
6.14. Исполнитель обязуется сообщать о ходе проведения работ еженедельно с приложением письма, подписанного ответственным исполнителем, с указанием наименований выполненных работ, а также процентов от общего объема работ.
6.15. Исполнитель обязуется ежемесячно направлять на проверку результаты проведенных расчетов по источникам выбросов.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. Сторона, имеющая претензию к другой стороне, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязанностей, предусмотренных Договором, до обращения в арбитражный суд должна направить другой стороне письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений.
7.2. Претензия принимается к рассмотрению при условии, что в ней указывается:
а) требования заявителя претензии;
б) сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
в) фактические обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;
г) правовое основание претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и известные заявителю претензии нормативно-правовые акты;
д) перечень прилагаемых к претензии документов;
е) иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
7.3. Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или отклоняется) в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения. В ответе на претензию указывается признание и непризнание требования, содержащиеся в претензии.
7.4. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указывается:
а) правовые основания отказа со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты и пункты настоящего Договора;
б) фактические доказательства, обосновывающие отказ;
в) перечень прилагаемых к претензии документов.
7.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию такой спор подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с «__» _________ 201_ года и действует по «__» __________________ 201_ года, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств».
9.2. Пункт 4.1 действует до истечения установленного законодательством срока правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, созданных или использованных в ходе работы по Договору.
9.3. Изменения и дополнения вносятся в Договор дополнительными соглашениями Сторон, являющимися его неотъемлемой частью.
9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.5. При необходимости использования документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, для выполнения работ по настоящему Договору, Стороны обязаны исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
9.6. При изменении банковских реквизитов Исполнитель обязан в 5-ти дневный срок письменно уведомить об этом Заказчика, путем направления оригинала письма за подписью руководителя и главного бухгалтера, скрепленного печатью предприятия. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчика, Заказчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия.
9.7. Исполнитель может уступить право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика. Письменное согласие Заказчика оформляется путем подписания со стороны ООО «Газпромнефть-Хантос» Уведомления об уступке прав требования. В случае уступки права требования по настоящему Договору Исполнителем без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай уступки права требования.
9.8. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты ODO@hantos.gazprom-neft.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом договора.
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
10. Ключевые показатели эффективности
10.1. Исполнитель обязан соблюдать предусмотренные настоящим разделом ключевые показатели и ежеквартально (ежемесячно) не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным периодом предоставлять сведения о достижении показателей, согласно выполненных этапов работ в соответствии с Актом о выполнении ключевых показателей эффективности (Приложение №4).
За неоднократное не предоставление сведений по достижению ключевых показателей эффективности, либо за невозможность достижения показателей Исполнителем Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков. Неспособность Исполнителем соблюдать данные требования может привести к недопущению Исполнителя к участию в конкурсах на новые объемы услуг на объектах Заказчика.
10.2. Ключевые показатели эффективности, характеризующие деятельность Исполнителя:
10.2.1. Предоставление Заказчику информации по запросу о ходе выполнения работ или иной информации
10.2.2. Точное выполнение проектной документации в соответствии с техническим заданием и требованиями к оформлению проекта для ООО Газпромнефть-Хантос»;
10.2.3. Отсутствие замечаний по результатам рассмотрения проекта;
10.2.4. Выполнение работ в сроки, определенные настоящим договором;
10.2.5. Своевременное предоставление финансовых документов;
11. Приложения
К настоящему Договору прилагаются:
Техническое задание.
Календарный план.
Протокол согласования договорной цены.
Ключевые показатели эффективности (КПЭ).
12. Адреса и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК: ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС»
Юридический адрес: 628508, Россия, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский р-н, д. Шапша,
ул. Северная, д.6
Почтовый адрес: 628007, Россия, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.Мира, 149
ИНН 8618006063 КПП 862450001
Р/с 40702810300030000945 в филиале ГПБ (ОАО) в г. Югорске
К/с 30101810600000000758
БИК 047175758 ОКПО 74753198 ОКВЭД 11.10.11
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Заказчик: Генеральный директор ООО «Газпромнефть-Хантос»
_______________
(Подпись)
«____»____________20____ г.
М.П.
|
|
Подрядчик:
___________________
(Подпись)
«____»____________20____ г.
М.П.
| |
