Оао «газпром» общество с ограниченной ответственностью «газпром добыча ноябрьск» тверждаю

Приложение 1

6. 
   Проект договора
   

1. 
   Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить своим иждивением (собственными силами и средствами) работы по осуществлению производственно-экологического мониторинга окружающей середы на объектах строительства, входящих в состав стройки «Реконструкция Западно-Таркосалинского газового промысла» (далее по тексту - «Работы»), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Договору) и в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить  выполненные работы, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
   
2. 
   Состав, срок и этапы выполнения Работ, в рамках настоящего Договора, согласованы Сторонами в Календарном плане (Приложение № 1 к Договору).
   
3. 
   По результатам выполненных Работ Исполнитель оформляется отдельный отчет ­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ месторождениям углеводородного сырья, который Исполнитель представляет Заказчику на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах и на магнитном носителе в 1 (одном) экземпляре для передачи на согласование (1 (один) экземпляр в Росгеолфонд, 2 (второй) в территориальные геологические фонды, 3 и 4 (третий и четвертый) в ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
   
4. 
   Изменения, дополнения, уточнения и детализация состава и сроков выполняемых Работ по каждому из видов обязательств, перечисленных в пункте 1.1. настоящего Договора, осуществляется в рамках Дополнительных соглашений к Договору.
   

1. 
   Исполнитель обязуется:
   

1. 
   Выполнить Работы качественно, в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Договору).
   
2. 
   Выполнить Работы в соответствии с условиями предусмотренными настоящим Договором, а также в части не урегулированной Договором – требованиями, обычно предъявляемыми к такого рода выполненным Работам. Выполненные Работы должны соответствовать применимым и обязательным для Сторон требованиям законодательства Российской Федерации, а также иных применимых нормативных правовых актов, требований и предписаний уполномоченных органов государственной власти.
   
3. 
   Выделить для выполнения Работ квалифицированный персонал, обладающий соответствующими опытом и профессиональными знаниями и навыками (на основании внутреннего приказа назначить лиц, ответственных за решение текущих вопросов, возникающих при Выполнении работ), а также технические, организационные и финансовые средства, необходимые и достаточные для надлежащего выполнения Работ.
   
4. 
   Если для выполнения Работ необходимо получение или наличие каких-либо лицензий или разрешений государственных органов, Исполнитель обязуется получить своими силами и за свой счет указанные лицензии или разрешения и поддерживать их действие в течение всего периода выполнения Работ, если иное не согласовано настоящим Договором.
   
5. 
   В случае необходимости подключения мобильных устройств Исполнителя (под мобильными устройствами понимаются любые технические средства, предназначенные для обработки, хранения, приема или передачи информации) к локальной сети Заказчика, Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком подключение конкретных мобильных устройств и обеспечить последующее использование таких устройств на объектах Заказчика, с соблюдением установленных Заказчиком требований к подключению и использованию мобильных устройств.
   
6. 
   Обеспечивать сохранность документов, получаемых им в ходе выполнения Работ по настоящему Договору и всем Дополнительным соглашениям к нему, не разглашать их содержания без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
   
7. 
   Незамедлительно, в письменной форме известить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят процессу выполнения Работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
   
8. 
   Вести контроль за соблюдением своими работниками (привлеченными лицами) Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах Заказчика, которая доводится Заказчиком до сведения Исполнителя.
   
9. 
   В срок не позднее 1 (первого) числа месяца следующего за отчетным выставить (изготовить и передать) Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.
   
10. 
    Незамедлительно известить Заказчика в письменном виде об изменениях своих банковских и иных реквизитов, указанных в настоящем договоре или представленных Заказчику иным способом.
    

2. 
   Исполнитель вправе:
   

1. 
   Самостоятельно определять формы и методы выполнения Работ, исходя из условий настоящего Договора и Дополнительных соглашений к нему.
   
2. 
   Привлекать на договорной основе к участию в выполнении своих обязательств по настоящему Договору не указанных в Договоре Соисполнителей (специалистов, экспертов, консультантов) только при условии согласования привлекаемых лиц с Заказчиком. В этом случае Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными лицами в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
   
3. 
   В случае полного исполнения обязательств - требовать оплаты выполненных, в рамках настоящего Договора, Работ.
   

1. 
   Заказчик обязуется:
   

1. 
   Своевременно принимать и рассматривать представленные Исполнителем акты сдачи-приемки выполненных работ, а также своевременно оплачивать выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
   
2. 
   Обеспечить доступ персонала (представителей и работников) Исполнителя на объект (территорию) Заказчика (к месту выполнения Работ) при условии соблюдения персоналом Исполнителя применяемых на объектах процедур доступа, а также обеспечить техническую возможность доступа.
   
3. 
   Обеспечить Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора полным комплектом документации, достаточным для надлежащего выполнения Работ.
   
4. 
   Оперативно принимать решения по организационно-техническим вопросам, возникающим в процессе выполнения Работ.
   
5. 
   Назначить лиц, осуществляющих контроль над качеством, объемом и сроками выполнения Работ по настоящему Договору, а также решение текущих вопросов, возникающих при выполнении Работ.
   

2. 
   Заказчик вправе:
   

1. 
   В случае возникшей необходимости обоснованно требовать замены персонала Исполнителя, задействованного при выполнении Работ по настоящему Договору.
   
2. 
   В любое время проверять ход и качество выполнения Работ, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативную деятельность, кроме случаев, когда право такого вмешательства предусмотрено Договором (включая приложения и дополнительные соглашения к нему), либо необходимо для защиты прав и интересов Заказчика.
   
3. 
   Отказаться от приемки выполненных Работ, если качество, объем либо сроки выполнения Работ не соответствуют требованиям настоящего Договора.
   

1. 
   Общая стоимость выполняемых Работ, в соответствии с Протоколом заседания комиссии № ______________ от «___» ___________ 20__ года по подведению итогов открытого запроса предложений № _____________ , составляет __________ рублей ____ копеек, в том числе НДС 18% - __________ рублей ____ копеек и определяется Сторонами на основании Расчета стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
   
2. 
   Стоимость выполняемых Работ включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе стоимость командировочных и транспортных расходы, а также иные сборы, налоги и обязательные платежи предусмотренные законодательством Российской Федерации.
   
3. 
   Оплата выполненных Работ производится Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 90 (девяносто) дней, с момента выполнения Работ при условии поступления целевых финансовых средств от Инвестора, на основании подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства и предъявленного Заказчику не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, в котором были выполнены Работы.
   
4. 
   Оплата осуществляется в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты Выполненных работ считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
   
5. 
   Стоимость Работ, указанная в пункте 4.1. Договора, является фиксированной в течение всего срока действия настоящего Договора и изменению либо пересмотру не подлежит.
   

1. 
   Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца следующего за отчетным Исполнитель предоставляет Заказчику отчет, акт сдачи-приемки выполненных работ (в 2 (двух) экземплярах) и счет-фактуру, оформленный в соответствии с нормами действующего законодательства.
   
2. 
   Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения отчета и акта сдачи-приемки выполненных работ, обязан принять выполненные Работы и передать Исполнителю 1 (один) экземпляр подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и отчета или передать Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем недостатков выполненных Работ и разумными сроками их устранения.
   
3. 
   В случае получения мотивированного отказа от принятия выполненных Работ Исполнитель вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения от Заказчика направляет последнему свои возражения по существу заявленных недостатков и/или срокам их устранения. Заказчик обязан рассмотреть возражения Исполнителя и уведомить его о результатах рассмотрения в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения возражений Подрядчика.
   
4. 
   Устранение замечаний осуществляется Исполнителем за свой счет в срок, установленный Заказчиком, при условии, что эти замечания не выходят за рамки предмета настоящего Договора. Способ устранения замечаний согласовывается с Заказчиком. Исполнитель обязан предупредить Заказчика и до получения от него указания приостановить устранение замечаний, если подобное устранение приведет к негодности выполненных Работ.
   
5. 
   Заказчик обязан уведомить Исполнителя о подписании акта сдачи-приемки выполненных работ путем направления копии подписанного акта Исполнителю по факсимильной связи в день его подписания Заказчиком.
   

1. 
   В связи с функционированием у Заказчика системы экологического менеджмента Исполнитель обязан ознакомить свой персонал, а также субподрядные организации с Экологической политикой ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (Приложение № 3 к Договору), а также обеспечить соответствие своих действий по исполнению настоящего Договора Экологической политике ООО «Газпром добыча Ноябрьск», процедурам и требованиям системы экологического менеджмента СТО СЭМ 14001.06-2011 «Порядок взаимодействия с поставщиками и подрядчиками в системе экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
   
2. 
   Исполнитель при проведении Работ по настоящему Договору обязан соблюдать требования в области: земельного, лесного, водного, санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства, а так же все указанные в настоящем Договоре стандарты ОАО «Газпром». Обязанность предоставить Исполнителю стандарты ОАО «Газпром» возлагается на Заказчика. Исполнитель несёт ответственность за нарушение требований земельного, лесного, водного, санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства.
   
3. 
   Исполнитель несет ответственность за убытки и ущерб, вызванные загрязнением от разлива топлива, смазочных материалов, масла, мусора, за сброс промывочной жидкости в нарушение установленных законодательством нормативов.
   
4. 
   Исполнитель обязуется выполнять в процессе производства Работ систематическую, а после завершения Работ окончательную зачистку объектов от отходов производства и потребления.
   
5. 
   Право собственности на отходы, образующиеся в процессе его деятельности, возникает у Исполнителя с момента образования отходов.
   
6. 
   Исполнитель самостоятельно и своевременно ведёт учёт всех видов отходов, образующиеся в процессе выполнения Работ, осуществляет вывоз всех видов отходов образующиеся в процессе его деятельности.
   
7. 
   Исполнитель обязуется представить Заказчику приказ (распоряжение) о назначении лиц, ответственных за природоохранную деятельность.
   
8. 
   Исполнитель своими силами проводит экологический мониторинг, если это предусмотрено проектной документацией.
   
9. 
   Работники Исполнителя во время проведения Работ должны соблюдать требования системы экологического менеджмента (СЭМ) ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
   
10. 
    Исполнитель обязан перед выполнением Работ обеспечить ознакомление под роспись в соответствующем журнале своих работников и работников субподрядных организаций с требованиями Экологической политики и Перечнем экологических аспектов ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
    

1. 
   За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также с положениями настоящего раздела.
   
2. 
   За нарушение Исполнителем начального и/или конечного срока выполнения Работ (в том числе отдельных этапов, предусмотренных Договором) Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в виде уплаты неустойки в размере 0,5% от стоимости невыполненных в срок Работ (отдельного этапа) за каждый день просрочки. При этом Заказчик вправе удерживать сумму неустойки при расчётах с Исполнителем за выполненные Работы (в том числе за отдельные этапы Работ).
   
3. 
   За нарушение (неисполнение или ненадлежащее выполнение) Исполнителем обязательств по настоящему Договору, не носящих денежный характер, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение.
   
4. 
   Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ в рамках настоящего Договора нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнителя, Исполнитель по требованию Заказчика обязуется возместить расходы, связанные с уплатой штрафов (пеней).
   
5. 
   Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими работниками Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах Заказчика, которая доводится Заказчиком до сведения Исполнителя. В случае установления фактов распития спиртных напитков работниками Исполнителя или привлеченными им лицами на территории объектов Заказчика, а также за появление/нахождение работников Исполнителя или привлеченных им лиц на территории объектов Заказчика в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает последнему штрафную неустойку в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение. Акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, признается Сторонами надлежащим подтверждением факта нарушения Исполнителем внутриобъектового режима.
   
6. 
   За неисполнение Исполнителем обязанности, предусмотренной пунктом 2.1.10. настоящего Договора, повлекшее возврат произведенного Заказчиком во исполнение настоящего Договора платежа, Исполнитель несет ответственность в виде уплаты Заказчику неустойки в размере 10% (десять процентов) от суммы возвращенного платежа.
   
7. 
   В случае несвоевременного предоставления Исполнителем документов, предусмотренных условиями настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере 1% (один процент) от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки в предоставлении документов.
   
8. 
   В случае если Исполнитель выставил (под словом выставил подразумевается «изготовил» и «передал») Заказчику счет-фактуру с нарушением срока, установленного пунктом 3 ст. 168 Налогового Кодекса Российской Федерации, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше.
   
9. 
   Исполнитель несет ответственность за случайное или намеренное создание аварийной обстановки персоналом Исполнителя (персоналом привлеченных им третьих лиц) на всей территории Объекта выполнения Работ.
   
10. 
    Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в связи с выполнением Работ по настоящему Договору вследствие причинения ущерба третьим лицам в результате незаконных действий и правонарушений, вызвавших нанесение ущерба и влекущий за собой обязанность его возмещения.
    
11. 
    Исполнитель несет ответственность за соответствие объемов выполненных Работ, предъявляемых к приемке Заказчиком по акту фактически выполненным Работам. В случае установления факта несоответствия при приемке Работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафа) в размере 10 % от общей цены Договора.
    
12. 
    За каждый случай привлечения Исполнителем Субподрядчиков (специалистов, экспертов, консультантов) без предусмотренного Договором согласования с Заказчиком, Исполнитель уплачивает неустойку в размере 5 (пять) % от цены Работ по настоящему Договору.
    
13. 
    В случае просрочки в оплате выполненных Работ, Заказчик несет ответственность в виде уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, указанные в ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом размер процентов ограничивается периодом взыскания, - Заказчик уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами за период не более 30 (тридцати) дней просрочки платежа. Указанные проценты взыскиваются по решению суда.
    

1. 
   Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2015 года (включительно), а в части расчетов – до полного их исполнения.
   
2. 
   Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренными действующим законодательством.
   
3. 
   Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон и считается расторгнутым с момента заключения такого соглашения Сторонами, если иное прямо не предусмотрено в самом соглашении о расторжении.
   

4. 
   В случае расторжения настоящего Договора или истечения срока его действия, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость фактически оказанных на момент расторжения Договора Выполненных работ.
   
5. 
   Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от обязательств, неисполненных на дату расторжения, а также от ответственности за неисполнение какого-либо обязательства по настоящему Договору и Приложениям к нему.
   

1. 
   Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
   
2. 
   К событиям чрезвычайного характера в контексте Договора относятся: наводнение, землетрясение, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения Договора.
   
3. 
   При наступлении и прекращении указанных в пункте 9.1. обстоятельств Сторона Договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону, приложив к извещению справку или иной документ соответствующего государственного органа.
   
4. 
   При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в пункте 9.3., виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением о наступлении указанных в пункте 9.1. обстоятельств.
   
5. 
   Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств.
   
6. 
   Если указанные в пункте 9.1. Договора обстоятельства или их последствия будут продолжаться более 6 (шести) месяцев, делая невозможным выполнение Договора, то каждая из Сторон может отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом другую Сторону в письменной форме и приложив к уведомлению справку или иной документ, указанный в пункте 9.3. Договора; при этом Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной письменного уведомления другой Стороны об отказе от исполнения Договора.
   

1. 
   Передача и использование Сторонами конфиденциальной информации осуществляется в соответствии с заключенным между ними соглашением о конфиденциальности.
   
2. 
   Стороны обязуются заключить соглашение о конфиденциальности. В случае отказа Исполнителя заключить такое соглашение в редакции Заказчика последний вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем письменного уведомления об этом Исполнителя.
   

1. 
   Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде Российской Федерации по месту нахождения ответчика.
   
2. 
   Стороны договорились применять претензионный порядок урегулирования спорных вопросов по настоящему Договору до их передачи для разрешения в арбитражный суд Российской Федерации. Срок рассмотрения претензий – 30 (тридцать) календарных дней.
   

1. 
   Исполнитель по своему усмотрению осуществляет подбор персонала для Выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. После подписания настоящего Договора Стороны согласовывают перечень лиц, которые уполномочены вести переговоры от имени Сторон и список вопросов, за решение которых ответственны, указанные в перечне лица.
   
2. 
   Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон с обязательной ссылкой на настоящий Договор. При этом условии они будут являться неотъемлемой частью Договора.
   
3. 
   В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и в исполнительных органах Исполнителя, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты soluha@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru и melnikova.en@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
   

4. 
   Переход возникших из настоящего Договора прав требований к Заказчику, зачет встречных требований без письменного согласия последнего не допускается. Уступка прав требований, зачет встречных однородных требований к Заказчику оформляется 3-х сторонним договором.
   
5. 
   Документы, кроме актов приемки выполненных работ и счетов-фактур, передаваемые Сторонами друг другу, в связи с исполнением настоящего Договора посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до поступления Сторонам подлинников документов.
   

6. 
   Во всем остальном, что не урегулировано или не полностью урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
   
7. 
   Настоящий Договор подписан в 2 (двух) подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из сторон.
   

1. 
   Приложение № 1 – Календарный план.
   
2. 
   Приложение № 2 – Расчет стоимости работ.
   
3. 
   Приложение № 3 – Экологическая политика ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (информационный экземпляр).
   
4. 
   Приложение № 4 – Техническое задание на выполнение работ.
   
5. 
   Приложение № 5 – Акт сдачи-приемки выполненных работ (образец).
   
6. 
   Все приложения составлены в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
   

1. 
   «Исполнитель»: ____________________________________________________
   

2. 
   «Заказчик»: ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
   

3. 
   Подписи уполномоченных лиц: