Департамента государственных закупок
Скачать 270.93 Kb.
|
Производство работ, гарантии 4.1. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникациях в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком. 4.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости ремонта обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные недостатки для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. 4.3. Подрядчик гарантирует: - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие таковых государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и безопасность; - выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, техническим заданием Заказчика; - своевременное (в согласованные с Заказчиком сроки) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; - выполнение гарантийных обязательств в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 4.5. Уборку и вывоз мусора силами Подрядчика, удаление всех остатков штукатурно- малярных работ с приборов, мебели, полов, окон, дверей, а так же погрузку, разгрузку и подноску строительных материалов к месту работ выполнять силами Подрядчика. 4.6. Гарантийный срок на выполненные работы (гарантийное обслуживание) должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
5.1. Приемка результатов работ по настоящему контракту оформляется актом приемки выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ . 5.2. В течение 3 (трех) дней с момента окончания работ Подрядчик извещает Заказчика о готовности результата работ к приемке и направляет Заказчику подписанный промежуточный акт приемки выполненных работ в 2-х экземплярах и справку о стоимости выполненных работ в 2-х экземплярах. 5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Подрядчика акта приемки работ обязан принять результат работ и направить Подрядчику подписанный акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от их приемки. В противном случае результат работ считается принятым, и выполненные работы выполненных подлежат оплате согласно условиям Настоящего контракта. 5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков (недоработок) и сроками их устранения, который после подписания его сторонами будет являться неотъемлемой частью настоящего контракта. Указанные в двустороннем акте недостатки работ Подрядчик обязан устранить своими силами, за счет собственных средств и в согласованный с Заказчиком срок, после чего сдать результат выполненных работ Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим разделом контракта.
6.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Настоящим контрактом. 6.2. За нарушение сроков выполнения и сдачи работ, сроков устранения недостатков в работах установленных Настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 3 % от стоимости не выполненных (не сданных) в срок работ за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательств. 6.3. За нарушение Заказчиком срока оплаты работ, установленного условиями настоящего контракта, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы невыполненных обязательств по оплате работ. 6.4. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему контракту обязана произвести уплату пени и (или) штрафа и возмещение убытков в течение 10 дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны. Уплата пени и (или) штрафа и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту.
7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по Настоящему контракту и в связи с ним разрешаются путем переговоров между ними. 7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде Забайкальского края, в соответствии с законодательством РФ.
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны в установленном порядке уполномоченными представителями обеих Сторон. 8.2. Заказчик вправе расторгнуть Настоящий контракт в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика в случае: - если Подрядчик более чем на 3 (три) календарных дня просрочит начало выполнения работ по контракту; - несоблюдения Подрядчиком условий контракта в части качества работ, сроков выполнения работ предусмотренных контрактом; 9. Действие непреодолимой силы 9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему контракту соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств. 9.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 10 рабочих дней с начала их действия. 9.3. Не уведомление, либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему контракту на наступление названных обстоятельств. 10. Особые условия 10.1. Подрядчик не имеет права передавать свои обязательства по контракту третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 10.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ по предмету контракта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах. 10.3. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации. 10.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 10.5. Неотъемлемой часть контракта являются: 10.5.1. Приложение 1 Техническое задание на выполнение ремонта здания родильного отделения ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» по адресу: Забайкальский край, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 132. 11.5.2. Приложение 2 Смета на выполнение работ
|
Похожие:
 | Доклад начальника планово-аналитического отдела Агентства по государственному... Агентство это 42 государственных служащих выполняющих поставленные задачи, а именно |  | Шемендюк Татьяна Викторовна специалист-эксперт Формирование единого экономического и информационного пространства в сфере государственных закупок |
| Бюллетень государственных закупок №195 (1759) от 13 октября 2009... Общие и специальные условия проведения открытого тендера размещены на веб-сайте | | «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками» Федеральный закон от 05. 04. 2013 №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных... |
| Запрос информации о ценах Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных... | | Запрос информации о ценах Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных... |
| Использование эффективных маркетинговых технологий в организации системы государственных закупок Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Государственный... | | Доклад на тему: «Размещение заказов на энергосервис для нужд органов Федерального казначейства» «Практика осуществления государственных закупок в территориальных органах Федерального казначейства» |
| Методические рекомендации по применению методов определения начальной... Федерального закона от 05. 04. 2013г. №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных... | | Доклад на тему: Цели и задачи органов внутреннего государственного... Хотел бы построить свой доклад, и акцентировать основное Ваше внимание на основных концептуальных моментах осуществления финансового... |
| Бюллетень государственных закупок №155(1719) Конверты с конкурсными заявками будут вскрываться в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков, представивших конкурсные... | | Доклад «Актуальные вопросы проведения контрольно-счетными органами... ... |
| «Планирование закупок в логистике» Целью данной работы является расширение знаний в области закупочной логистики, т е умение спланировать процесс закупок необходимого... | | Доклад на тему: Антикоррупционные механизмы в сфере закупок для муниципальных нужд Закупка товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд всегда являлась сферой социальных отношений с повышенным риском... |
| Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Департамента образования г. Москвы от 27. 07. 2007 г. №579 "О порядке ведения в государственных образовательных учреждениях системы... | | Объявляет конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной... Федерации», Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения... |
