Типовой договор ООО «рн-внп»
Скачать 144.48 Kb.
|
Типовой договор ООО «РН-ВНП» ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______________ Д г. Хабаровск «____» __________ 2013г. ___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «РН-Востокнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице И.о. главного инженера Цхай Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности № 3-ВНП от 01.01.2013г., с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Продукцию в количестве и ассортименте, согласованном сторонами в Приложениях (спецификациях), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 2.1. Продукция должна соответствовать по качеству и комплектности стандартам и требованиям ГОСТа, либо ТУ, что подтверждается прилагаемыми сертификатами качества производителя продукции. 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 3.1. Поставщик производит поставку продукции железнодорожным и (или) иным транспортом путем: - доставки продукции своими силами в адрес Покупателя или по реквизитам, указанным в Приложениях (спецификациях), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора; - отгрузки продукции транспортом в адрес Покупателя или по реквизитам, указанным Приложениях (спецификациях), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора; - самовывоза продукции Покупателем (Грузополучателем) со склада Поставщика (завода изготовителя). Конкретный базис поставки согласовывается сторонами по каждой партии продукции в Приложениях (спецификациях), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 3.2. Срок поставки каждой партии продукции согласовывается сторонами в Приложениях (спецификациях), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 3.3. Право собственности на продукцию переходит к Покупателю: - с момента принятия продукции Покупателем (Грузополучателем) в пункте назначения, в случае доставки продукции силами Поставщика; - с момента сдачи продукции органу транспорта в случае отгрузки продукции транспортом в адрес Покупателя или по реквизитам, указанным в Приложениях (спецификациях); - с момента принятия продукции Покупателем (Грузополучателем) на складе Поставщика (завода-изготовителя) в случае самовывоза. При необходимости, стороны вправе в Приложениях (спецификациях) на поставку отдельных партий продукции согласовать иной момент перехода права собственности на продукцию, подлежащую поставке по этим Приложениям (спецификациям). 3.4. Досрочная поставка продукции производится только по согласованию с Покупателем. 4. СУММА ДОГОВОРА, ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Цена за единицу продукции согласовывается сторонами в Приложениях (спецификациях), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Изменение цены допускается только по соглашению сторон. 4.2. Условия и сроки расчетов согласовываются сторонами в Приложениях (спецификациях), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 4.3. Стороны по обоюдному согласию избрали такой способ прекращения обязательств Покупателя по оплате поставленного Товара, как удержание неустойки, начисленной в соответствии с условиями договора из сумм, подлежащих выплате Поставщику. Удержание производится Покупателем после выставления в адрес Поставщика претензии. 5. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ 5.1. Приемка продукции по количеству производится в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" № П-6 от 15.06.65г., а по качеству - "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" № П-7 от 25.04.66г., утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР. 5.2. Продукция подлежит отгрузке в таре и упаковке, соответствующих стандартам и техническим условиям, по количеству определенных единиц по маркам, сортам и т.п., обеспечивающих сохранность груза при транспортировке и облегчающих процесс приемки. 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 6.1.Поставщик обязан в течение 24 часов с момента отгрузки продукции направить Покупателю путем использования факсимильной связи сообщение, содержащее следующую информацию: - наименование транспортного средства, № вагона (платформы и т.п.); - дату отгрузки; - наименование и объем отгруженной продукции. 6.2. Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней с момента отгрузки продукции представить Покупателю копию документа, подтверждающего факт принятия указанной продукции органом транспорта к перевозке. Указанный документ должен быть направлен путем использования факсимильной связи и по почте не позднее дня, следующего за днем отправки факсимильного сообщения. 6.3. Поставщик в течение 3 дней с даты отгрузки партии продукции, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес Покупателя товарные накладные (ТОРГ-12) и счета-фактуры на отгруженную продукцию, оформленные в соответствии со ст. 169 Налогового кодекса РФ. 6.4. Если оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем на условиях предоплаты Поставщик обязуется не позднее трех календарных дней со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок от Покупателя, выставляет соответствующие счет-фактуры и направляет их в адрес Покупателя. 6.5. Поставщик, допустивший недопоставку продукции, обязан восполнить недопоставленное количество продукции в течение 20 дней с момента, когда он узнал или должен был узнать о недопоставке или, с согласия Покупателя при поставке следующей партии в пределах срока действия договора. 6.6. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия продукции, поставка которой просрочена более чем на 30 дней. 6.7. В течение действия договора, помимо сопроводительной документации на отгружаемую продукцию, Поставщик, по мере необходимости обеспечивает Покупателя всеми существующими Техническими условиями (ТУ) на поставляемую продукцию, а также своевременной информацией об их отмене, замене или внесении в них изменений. Информация о ТУ и сами ТУ должны направляться в адрес покупателя по почте. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. В случае поставки продукции ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика: - соразмерного уменьшения покупной цены; - безвозмездного устранения недостатков продукции в разумный срок; - возмещения своих расходов на устранение недостатков продукции. В случае существенного нарушения требований к качеству продукции Покупатель вправе по своему выбору: - отказаться от оплаты продукции ненадлежащего качества, а, если такая продукция оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм; - потребовать замены продукции ненадлежащего качества. За нарушение установленных сторонами сроков замены некачественной продукции, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости своевременно не поставленной продукции за каждый день просрочки поставки. 7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% стоимости партии продукции, поставка которой просрочена, за каждый день просрочки, но не свыше 10% от этой стоимости. 7.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленной продукции, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости поставленной, но неоплаченной партии продукции за каждый день просрочки, но не свыше 10% от этой стоимости. 7.4. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком первичных документов (актов приёма-передачи продукции, накладных, счетов-фактур за поставленные ТМЦ и прю документов) в сроки, установленные действующим законодательством РФ, либо в сроки, оговоренные сторонами в настоящем договоре, Покупатель вправе приостановить (задержать) исполнение своего обязательства по оплате поставленной продукции на соответствующее количество дней задержки в предоставлении первичных документов. 7.5. В случае выставления Поставщиком не надлежаще оформленных первичных бухгалтерских документов, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней со дня получения уведомления от Покупателя переоформить первичные бухгалтерские документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Стороны несут ответственность за соответствие оформления первичных бухгалтерских документов требованиям действующего законодательства, а также ответственность за его несоблюдение. Все наложенные Покупателя штрафы, за нарушение законодательства, регламентирующего порядок оформления первичных бухгалтерских документов, а также издержки, возникшие у пострадавшей стороны вследствие указанных нарушений, Поставщик возмещает Покупателю в течение 5 (пяти) дней с момента получения такого требования от Покупателя. 7.6. Поставщик должен уплатить Покупателю неустойку из расчёта 1/300 ставки рефинансирования, действующей на день неисполнения обязательства, за каждый день просрочки обязательства в случаях: 7.6.1. Нарушение сроков предоставления счётов-фактур, согласно пунктам 6.3., 6.4. Договора. 7.6.2. Не предоставления надлежаще оформленных первичных бухгалтерских документов, по истечении 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего уведомления от Покупателя. Указанная в настоящем пункте неустойка подлежит уплате только после получения стороной, нарушившей обязательства, письменного требования от пострадавшей стороны 7.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 7.8. Обязательство по уплате штрафов, пени и других финансовых санкций, связанных с нарушением хозяйственных договоров, возникают либо с момента их письменного признания должником в добровольном порядке, либо по решению суда. 8. ФОРС - МАЖОР 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть в результате обстоятельств чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, к которым относятся: война, блокада, а также пожары, наводнения, землетрясения, решения законодательных, исполнительных органов власти РФ или другие непредвиденные обстоятельства, не зависящие от сторон, если эти обстоятельства повлияли на исполнение обязательств по настоящему договору. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 30 дней, то каждая из сторон имеет право отказаться от исполнения своих обязательств по договору. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна незамедлительно, но не позднее 10 дней, известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них. 9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 9.1.При исполнении обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дала/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 9.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
9.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 9.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 9.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедуры по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений к контрагентам, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Для этого Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность. 9.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Покупателя предоставить Покупателю информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенифициаров (в том числе конечных) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация). В случае изменения в цепочке собственников Поставщика включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Покупателю. Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью генерального директора или уполномоченного на основании доверенности лицом и направляется в адрес Покупателя путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления информации является дата получения Покупателем почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе. Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ. 9.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушения антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора. 9.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по предоставленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применения эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 9.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 9.11.В случае отказа Поставщика от предоставления информации согласно п. 9.7_. настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставление Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления. 9.12. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации, указанной в форме (Приложение № 1 к настоящему Договору) Покупатель направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п 9.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления 10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 10.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором и из него, будут решаться путем переговоров и в претензионном порядке, если стороны не урегулируют возникшие разногласия путем переговоров и в претензионном порядке, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Хабаровского края. Стороны обязаны рассматривать претензии в месячный срок со дня их поступления. 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 11.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 11.2. В случае изменения местонахождения, банковских реквизитов Сторон по настоящему договору, Сторона, банковские реквизиты, местонахождение которой изменилось, обязана направить в адрес другой Стороны соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным лицом, главным бухгалтером и скрепленное печатью. С момента получения такого уведомления для исполнения настоящего договора принимаются новые банковские реквизиты, местонахождение стороны. В данном случае не требуется внесения изменений в настоящий договор путем составления двустороннего документа. В случае не уведомления Стороны об изменении банковских реквизитов, своего местонахождения, все неблагоприятные последствия несет Сторона, не осуществившая уведомление. 11.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из сторон. 11.4.Покупатель имеет право в любое время расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Поставщика. В этом случае договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения Поставщиком соответствующего уведомления. 11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 12.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31.12.2013г, однако условия его будут действовать до полного исполнения обязательств обеими сторонами. 12.2. Настоящий договор считается пролонгированным на следующий годовой срок, если ни одна из сторон письменно не заявила о его расторжении за два месяца до окончания его действия. 13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик _____________________ Покупатель _____________________ |
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | Fighter f-29 «рн-востокнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице И. о главного инженера Цхай Сергея Васильевича, действующего на... | | Fighter f-31 «рн-востокнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице И. о главного инженера Цхай Сергея Васильевича, действующего на... |
| План работы на март «рн-востокнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице И. о главного инженера Цхай Сергея Васильевича, действующего на... | | Другая любовь (Л. С. Клейн) «рн-востокнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице И. о главного инженера Цхай Сергея Васильевича, действующего на... |
| Комитет по управлению имуществом «рн-востокнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице И. о главного инженера Цхай Сергея Васильевича, действующего на... | | По ком звенят кедры «рн-востокнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице И. о главного инженера Цхай Сергея Васильевича, действующего на... |
| Норман Дж. Финкельштейн индустрия холокоста «рн-востокнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице И. о главного инженера Цхай Сергея Васильевича, действующего на... | | Учебно-методический комплекс по дисциплине хозяйственное право Правовой статус юридических лиц. Вещные и обязательственные права в хозяйственных отношениях. Право собственности. Хозяйственный... |
| Учебно-методический комплекс по дисциплине хозяйственное право Правовой статус юридических лиц. Вещные и обязательственные права в хозяйственных отношениях. Право собственности. Хозяйственный... | | Типовой договор оказания услуг можно получить по электронной почте от координатора проекта «Создание системы сбора и утилизации изношенных шин на принципах расширенной ответственности производителя» |
| Майя-3 Твердые реки, мраморный ветер «рн-востокнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице И. о главного инженера Цхай Сергея Васильевича, действующего на... | | Цель: Формирование бережного отношения к хлебу «рн-востокнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице И. о главного инженера Цхай Сергея Васильевича, действующего на... |
| Александр Зиновьев Записки ночного сторожа «рн-востокнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице И. о главного инженера Цхай Сергея Васильевича, действующего на... | | Автомат токовой защиты двигателя атзд-мп «рн-востокнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице И. о главного инженера Цхай Сергея Васильевича, действующего на... |
| Хельмут Хёфлинг Все чудеса в одной книге «рн-востокнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице И. о главного инженера Цхай Сергея Васильевича, действующего на... | | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №16 г. Иркутска «рн-востокнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице И. о главного инженера Цхай Сергея Васильевича, действующего на... |
