Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2
Скачать 5.41 Mb.
|
БланкорганизацииДоверенность № ___ г. ___________________ « ___ » ________ 200_ г. Настоящей доверенностью _______________(наименование организации – участника размещения заказа ) в лице директора ________________ (фамилия, имя, отчество) (паспортные данные: _____________________________), действующего на основании Устава, уполномочивает _______________________(фамилия, имя, отчество) (паспортные данные: ________________ ) представлять интересы организации на открытом аукционе на право заключить государственный контракт на комплектование книжных фондов ГУК НО «Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И.Ленина», рег. № 522А-1-08/54022». В рамках настоящего поручения ___________________(фамилия, имя, отчество) имеет право на подпись заявки на участие в открытом аукционе и прилагаемых к ней документов, на участие в открытом аукционе, на предложения о цене контракта, на подписание протоколов открытого аукциона, на получение необходимых документов, а также на совершение иных действий, необходимых для исполнения настоящего поручения. Настоящая доверенность действительна до ___________ года без права передоверия. Подпись ________________ (Фамилия, И.О. доверяемого лица) заверяю. Директор _______________ (Фамилия, И.О.) м.п. (подпись) Приложение №3 к документации об аукционе (рег. № 522А-1-08/54022) (по лотам №1-4, заключается в отношении каждого лота отдельно) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) № _____ на комплектование книжных фондов ГУК НО «Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И.Ленина» по лоту №_________________________________(номер и наименование лота) г. Н. Новгород “___” __________ 2008 г. ГУК НО «Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И.Ленина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кузнецовой Натальи Анатольевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», на основании решения комиссии по размещению заказов (протокол № _____ от «___» ____________ 2008 г.), заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем.
1.1. В соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется осуществить поставку литературы (далее – книги), наименование, характеристика, цена, количество которой определены сторонами в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью контракта.
2.1.1. Осуществить в срок до «___» ____________ 2008 года поставку отвечающих условиям контракта книг Заказчику по адресу: 603005, г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.3 – ГУК НО «Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И.Ленина». 2.1.2. Самостоятельно обеспечить отгрузку книг по месту их поставки: 603005, г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.3 – ГУК НО «Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И.Ленина». 2.1.3. Осуществить за свой счет замену поврежденных или дефектных книг, выявленных Заказчиком в течение 1 месяца со дня поставки книг, если повреждения и дефекты допущены не по вине Заказчика. При этом факт поставки некачественных книг оформляется актом и доводится до Поставщика по его месту нахождения. Замена некачественных книг на качественные производится Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения акта.
2.2.1. В целях исполнения настоящего государственного контракта заключать договоры с другими лицами, оставаясь при этом ответственным за исполнение обязательств перед Заказчиком. 2.3. «Заказчик» обязуется: 2.3.1. Осуществить финансирование действий Поставщика, связанных с выполнением обязательств по настоящему контракту, в сроки и в объемах, установленных в пунктах 3.4, 3.5. настоящего государственного контракта. 2.4. «Заказчик» вправе: 2.4.1. Запрашивать у Поставщика письменную информацию о ходе реализации исполнения обязательств. 2.4.2. Совершать иные действия в рамках данного государственного контракта в соответствии с действующим законодательством РФ. 3. Цена контракта и порядок расчетов 3.1. Общая стоимость государственного контракта (далее - цена контракта) составляет ___________________________(____________) рублей, включая все затраты Поставщика, связанные с покупкой книг, доставкой их Заказчику, разгрузкой, уплатой НДС, таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 3.2. Источник финансирования: средства областного бюджета на 2008 год. 3.3. Оплата Поставщику по настоящему контракту производится в безналичной форме поэтапно с авансовым платежом. 3.4. Аванс в размере __________ (____________________) рублей, что составляет 30% цены контракта, перечисляется Поставщику после заключения настоящего контракта в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты выставленного Поставщиком счета. Датой перечисления платежа считается дата списания средств со счета Заказчика в оплату аванса по настоящему контракту. 3.5. Окончательный расчет в сумме ____________ (_____________) рублей производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания сторонами акта об исполнении обязательств по поставке книг в соответствии с государственным контрактом на основании счета-фактуры. При поставке дополнительного количества товаров Заказчик, по согласованию с Поставщиком, обязан изменить цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 (десять) % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставки таких товаров, Заказчик обязан уменьшить цену контракта, но не более чем на 10 (десять) % цены контракта. 4. Переход права собственности и рисков 4.1. Риск случайной гибели книг переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки книг Заказчиком и подписания им товарно-транспортных накладных. 4.2. Права владения, пользования и распоряжения на книги переходят от Поставщика к Заказчику (в пределах, установленных законодательством) с момента приемки книг Заказчиком.
5.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемых книг соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации, а также иным требованиям, предъявляемым к книгам для его реализации на территории РФ. 5.2. На поставляемые книги Поставщик предоставляет Заказчику правильно оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество книг и его соответствие требованиям законодательства РФ. 5.3. Датой поставки книг считается дата подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком. 6. Ответственность сторон 6.1. В случае нарушения срока поставки книг, указанного в п.2.1.1. настоящего контракта, срока замены некачественных книг на качественные, указанного в абз. 2 п. 2.1.3. контракта, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,4 % от стоимости недопоставленных книг за каждый день просрочки. 6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 2.1.2. контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 6 % цены контракта. 6.3. При несоблюдении (просрочке) предусмотренных контрактом сроков оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неперечисленной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 6.4. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему контракту, если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта, в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, должна в течение 10 (десяти) дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств, известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по контракту. 8.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них. 9. Порядок разрешения споров 9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего государственного контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области. 10. Прочие условия 10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 10.2. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту. 10.3. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 10.4. Вопросы, не урегулированные настоящим государственным контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 10.5. Следующее приложение является неотъемлемой частью государственного контракта: - Спецификация поставляемых книг (Приложение 1). 10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим государственным контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11. Местонахождение, банковские реквизиты и подписи сторон Заказчик: Департамент по культуре Нижегородской области 603082 г.Н.Новгород, Кремль, корп.2 ИНН 5260102878 КПП 526001001 УФК по Нижегородской области Министерство финансов Нижегородской области лицевой счет 02092007770 (Департамент по культуре Нижегородской области лицевой счет 003010010) расчетный счет 40201810400000100016 ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области БИК 042202001 _______________ С.Б.Щербаков М.П. Поставщик: _______________ Ф.И.О М.П. Приложение 1 к государственному контракту № ___ от «____» ________2008 года Спецификация
1 Участник размещения заказа подчеркивает нужное в столбце №2 таблицы и заполняет столбцы №№ 3-5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
