Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2
Скачать 394.46 Kb.
|
1 2
ДОГОВОР № _________ на поставку игрушки г. Киров, обл. «___» ___________ 2012 г. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №175» города Кирова (далее МАДОУ №175 г. Кирова) , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Беловой Елены Леонидовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить игрушку в МАДОУ № 175 согласно техническому заданию (Приложение №1 к информационной карте редукциона) (далее - товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар. 1.2. Наименование и количество поставляемого товара, характеристики товара обеспечиваются Поставщиком в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к информационной карте редукциона), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 2. Условия поставки 2.1. Срок поставки товара: с момента заключения договора до 31 декабря 2012 года. 2.2. Место поставки товара: г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Гражданская, 25. 2.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком в полной комплектации и в соответствии с характеристиками, указанными в Приложении №1 к договору с соблюдением условий хранения и транспортировки товара в соответствии с нормами законодательства РФ. 2.4. Доставка товара производится Поставщиком. 2.5. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности, предусмотренным для товаров данного рода действующим законодательством РФ. 2.6. При обнаружении несоответствия, некомплектности, повреждений, товар подлежит возврату или обмену на товар, соответствующий требованиям, указанным в Приложении №1 к договору. 2.7. Товар доставляется в оригинальной упаковке завода-изготовителя, с сохранением всех защитных знаков производителя, соответствующей требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, доброкачественность и бесперебойность работы на период срока эксплуатации, надлежащим образом маркирован. 3. Цена договора и порядок расчетов 3.1. Цена настоящего договора составляет: ________ (______________) руб., в том числе НДС 18 % ______(__________) руб. 3.2. В цену договора включены все расходы Поставщика по предмету договора, в том числе стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, расходы на доставку, разгрузку, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 3.3. Оплата производится в безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 рабочих дней с момента поставки товара на основании счета (счета-фактуры), подписанной товарной накладной. 4. Обязанности и права сторон. 4.1. Поставщик обязуется: 4.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего договора. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СанПиНов и иным требованиям в соответствии с законодательством РФ. 4.1.2. Предоставить гарантии качества на весь объём поставляемого товара. Срок предоставления гарантий качества 24 месяца от даты подписания товарной накладной. 4.1.3. Возместить в полном объеме все расходы в случае наступления гарантийных обязательств в пределах цены договора. 4.1.4. При передаче товара Поставщик предоставляет товарно-сопроводительные документы и документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество товара (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии), данные документа, подтверждающего страну происхождения товара. 4.1.5. Заменить некачественный товар в течение пяти рабочих дней со дня получения от Заказчика письменного уведомления о замене некачественного товара. 4.2. Заказчик обязуется: 4.2.1. Принять поставленный в надлежащем количестве и качестве товар. 4.2.2. Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора. 4.3. Заказчик вправе: 4.3.1. Требовать расторжения в судебном порядке настоящего договора при существенном нарушении Поставщиком сроков поставки. 4.3.2. Требовать от Поставщика предоставления документов и информации, связанной с выполнением настоящего договора. 4.3.3. Требовать замены товара ненадлежащего качества в срок, указанный п. 4.1.5 настоящего договора, а также предъявлять иные требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ. 4.3.4. Существенным нарушением сроков поставки товара считается нарушение срока поставки на 21 (двадцать один) и более календарный день. 5. Порядок приемки товара 5.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности, предусмотренным для товаров данного рода действующим законодательством РФ. 5.2. Приемка товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется во время передачи товара Заказчику и (или) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком от Поставщика письменного уведомления о произведенной доставке товара по месту назначения, указанному в п.2.2 настоящего договора. Доставка товара оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика. 5.3. Стороны приходят к взаимному соглашению, что дата отпуска товара и дата получения товара проставляются в товарной накладной уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика строго в соответствующих графах один раз, при этом не допускаются исправления, зачеркивания, замазывания, а также дублирование дат отпуска товара и приемки товара в других местах товарной накладной. 5.4. Приемка товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется Заказчиком. 5.5. В случае выявления несоответствия поставляемого товара условиям настоящего договора, Заказчик в письменной форме уведомляет об этом Поставщика, составляет акт о выявленных недостатках и направляет его Поставщику. Поставщик обязан в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет. 5.6. Надлежащим уведомлением, согласно условиям пункта 5.5 настоящего договора считается направление Поставщику соответствующего уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении с описью о вложении по адресу, указанному в настоящем договоре.
6.1. Сторона, нарушившая условия настоящего договора, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 6.2. В случае нарушения сроков поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пени: - в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки с 1 (первого) по 20 (двадцатый) день просрочки, а начиная с 21 (двадцать первого дня) просрочки – 0,3% от цены договора за каждый день просрочки до момента подписания Сторонами товарной накладной. 6.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество поставленного товара в пределах гарантийного срока. 6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до момента подписания Сторонами товарной накладной несет Поставщик. 6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 6.5.1. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору. Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации. 6.5.2. Сторона несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 6.5.1. настоящего договора, возмещает другой Стороне понесённые последней убытки. 6.5.3. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.5. срок выполнения Стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 7. Прочие условия 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 7.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области. 7.4. Расторжение настоящего договора допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. 7.5. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 7-дневный срок после их осуществления. 7.6. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора. 7.7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. Заказчик: Поставщик:
Приложение №1 к договору Спецификация
Заказчик: Поставщик: _________________/______________ _________________/_______________ мп мп «___»_________________20__ г. «___»_________________20__ г. |
1 2
